 |
6. Права и обязательства Заказчика
|
|
|
|
6. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
6. 1. Заказчик обязан:
6. 1. 1. Содействовать Подрядчику в исполнении Контракта.
6. 1. 2. В установленном настоящим Контрактом порядке и в срок рассмотреть полученные от Подрядчика документы, осмотреть и принять результаты работ или направить Подрядчику обоснованный отказ с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения.
6. 1. 3. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы в сумме и в сроки, установленные п. 2. 5. настоящего Контракта.
6. 1. 4. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт в порядке, предусмотренном ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ в следующих случаях:
- в случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
- задержки начала выполнения Работ более чем на 10 (десять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- нарушения сроков выполнения работ, установленных Контрактом, более чем на 10 (десять) дней.
- не устранения или отказа от устранения выявленных в ходе производства работ замечаний Заказчика.
6. 2. Заказчик вправе:
6. 2. 1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов, оборудования, не вмешиваясь в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.
6. 2. 2. Предъявлять Подрядчику требования об устранении выявленных недостатков, обнаруженных в ходе выполнения работ, приёмки результата работ, в том числе выявленных по результатам экспертизы, и в период указанного в настоящем Контракте гарантийного срока, установленного контрактом, назначив разумный срок для их устранения, а также предъявить Подрядчику требования о возмещении ущерба, причиненного Заказчику вследствие ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств.
|
|
|
В случае неисполнения Подрядчиком обязательства по устранению недостатков, устранить их собственными силами и средствами, с последующим возмещением расходов за счет средств Подрядчика.
6. 2. 3. Привлекать для приемки выполненных Подрядчиком работ экспертов (экспертные организации).
6. 2. 4. Приостановить выполнение работ, письменно уведомив Подрядчика.
7. ОТВЕТСТВЕННОТЬ СТОРОН
7. 1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. 2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки не исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7. 2. 1. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
7. 2. 2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02. 08. 2019 N 1011)
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
|
|
|
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7. 2. 3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7. 3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7. 3. 1. Пеня начисляется за каждый день просрочки не исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
7. 3. 2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
7. 3. 3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
7. 3. 4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
|
|
|
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02. 08. 2019 N 1011)
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7. 3. 6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7. 4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7. 5. Споры и разногласия между собой по вопросам, предусмотренным Контрактом или в связи с ним, Стороны обязуются разрешать путем направления претензий в письменном виде. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанной претензии Сторона, получившая ее, обязана направить письменный ответ на претензию.
7. 6. В случае если ответ на претензию не будет получен направившей претензию Стороной либо если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям, спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
|
|
|
