 |
Права Сторон на результаты работ
|
|
|
|
4.1.Исключительные права на созданные в процессе выполнения работ по Договору результаты работы и объекты интеллектуальной собственности, а также права на использование иных результатов работ принадлежат Заказчику.
Исполнитель обеспечивает, по согласованию с Заказчиком, оформление заявок на выдачу охранных документов по каждому созданному в ходе выполнения настоящего Договора объекту интеллектуальной собственности, с указанием имен авторов (в том числе соисполнителей). Заказчик обеспечивает подачу заявок в соответствующее ведомство на свое имя. Права авторов созданных объектов интеллектуальной собственности, включая право на получение авторского вознаграждения, определяются законодательством Российской Федерации.
Все платежи, связанные с получением и поддержанием в силе охранных документов и с обеспечением защиты прав на созданные объекты интеллектуальной собственности от действий третьих лиц, возлагаются на Заказчика.
Права на информацию, имеющую коммерческую ценность (включая «ноу-хау»), сохраняются за Заказчиком без ограничения срока.
4.2.Использование завершенных, принятых и оплаченных в установленном Договором порядке научно-исследовательских работ осуществляется Заказчиком по своему усмотрению.
4.3.Исполнитель гарантирует Заказчику, что переданные ему результаты работ и объекты интеллектуальной собственности по настоящему Договору не нарушают исключительных прав третьих лиц на территории предполагаемого использования этих результатов.
4.4.Исполнитель согласовывает с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование.
|
|
|
4.5.На период действия настоящего Договора Исполнитель не вправе заключать договоры с третьими лицами на выполнение работ, аналогичных предмету настоящего Договора.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1.Исполнитель обязуется:
5.1.1.Обеспечивать качество и своевременность выполнения работ по Договору;
5.1.2.Устранять недостатки и дефекты, выявленных при приемке работ, без задержки, за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки;
5.1.3.Обеспечивать при выполнении работ соблюдение:
· действующего российского законодательства и локальных актов ПАО «ЛУКОЙЛ» и АО «РИТЭК» в области промышленной безопасности, охраны труда, здоровья, окружающей среды, пожарной безопасности, по предупреждению чрезвычайных ситуаций, технологической дисциплины и соответствие производственных процессов действующим нормам и правилам Российской Федерации;
· "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности", утвержденные Приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 г., № 101;
· Положения о порядке допуска и организации безопасного производства работ подрядных (сервисных) организаций на опасных производственных объектах АО «РИТЭК»;
· Регламента применения штрафных санкций к подрядным (сервисным) организациям за нарушения требований охраны труда, промышленной безопасности и экологии при производстве работ на объектах АО «РИТЭК»:
· Политики ПАО НК «ЛУКОЙЛ» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в XXI веке;
5.1.4.Выполнять работы по Договору квалифицированными работниками, обученными правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ;
5.1.5.Обеспечивать работников необходимыми сертифицированными средствами индивидуальной защиты, в случае, когда это требуется в соответствии с законодательством;
5.1.6.Контролировать проведение инструктажей работников, привлекаемых к выполнению работ по настоящему Договору и нести ответственность за соблюдение ими правил безопасного проведения работ;
|
|
|
5.1.7.Нести установленную законом ответственность за нарушение природоохранного законодательства, оплачивает штрафы и возмещает материальный ущерб, причиненный противоправными действиями;
5.1.8.Осуществлять охрану материальных ценностей до момента передачи Заказчику;
5.1.9.По окончании работ передать Заказчику исполнительную документацию в полном объеме, оформленную согласно требованиям нормативных документов и условий Договора;
5.1.10.Обеспечивать соблюдение третьими лицами, в случае их привлечения по настоящему Договору, требований, указанных в п.5.1.1 – 5.1.9 настоящего Договора.
5.2.Работа выполняется Исполнителем самостоятельно. Привлечение Исполнителем третьих лиц к выполнению работ может осуществляться только после получения письменного согласования Заказчика. В этом случае Исполнитель будет в полном объеме нести перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, возложенных на третьих лиц.
5.3.Исполнитель должен незамедлительно сообщать Заказчику об инциденте, аварии, произошедшей при выполнении работ по Договору.
5.4. Заказчик обязуется:
5.4.1.Произвести приемку выполненных Исполнителем работ либо направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ с указанием перечня необходимых доработок и сроков их устранения;
5.4.2.Оплачивать работы в соответствии с условиями Договора;
5.4.3.Выполнять свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
5.5.Заказчик вправе проверять ход и качество выполнения работ по Договору.
5.6.Заказчик вправе контролировать выполнение Исполнителем нормативных требований по промышленной безопасности, охране труда.
5.7.Уступка прав требований возможна только по согласованию обеих Сторон Договора.
5.8.Подрядчик вправе использовать услуги экспресс-почты для своевременного предоставления Заказчику оригиналов первичных учетных документов.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
|
|
|
ФОРС-МАЖОР
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договорных обязательств.
7.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в связи с форс-мажорными обстоятельствами, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении и окончании вышеуказанных обстоятельств, но в любом случае не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их начала и 5 (Пяти) рабочих дней с момента их окончания. Извещение направляется заказной почтой с уведомлением или курьерской почтой. Несвоевременное уведомление о возникновении форс-мажорной ситуации лишает нарушившую Сторону прав, предусмотренных в настоящей статье 7 Договора.
7.3.При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения договорных обязательств соразмерно откладывается на время действия соответствующих обстоятельств. Наличие указанных выше обстоятельств и их продолжительность должны быть подтверждены документами, выданными Торгово-Промышленной Палатой РФ или иным компетентным государственным органом.
7.4.При невозможности исполнения обязательства в срок более 2 (Двух) месяцев, каждая из Сторон имеет право на одностороннее расторжение Договора путем направления другой Стороне соответствующего уведомления. В этом случае Стороны должны произвести окончательные взаиморасчеты по настоящему Договору в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты получения уведомления о расторжении Договора.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1.За нарушение срока выполнения работ или любого из этапов работы Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты штрафной неустойки в размере 0,1 % от общей стоимости работ, за каждый день просрочки.
8.2.В случае неисполнения, несвоевременного исполнения, ненадлежащего исполнения (в нарушение условий настоящего Договора) Исполнителем (Подрядчиком) обязанностей по представлению необходимых документов, в том числе первичных учетных документов (п.3.3), счетов фактур, Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя (Подрядчика) уплаты неустойки в размере 0,1 % от общей стоимости договора за каждый календарный день просрочки, но не менее 100 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), а если просрочка составит более пяти календарных дней - 0,5 % от общей стоимости договора за каждый календарный день просрочки, но не менее 200 МРОТ. Для целей настоящего пункта принимается размер МРОТ - минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством, действующим на момент предъявления претензии, в целях исчисления налогов, сборов, штрафов или иных платежей. Заказчик также вправе предъявить Исполнителю (Подрядчику) все убытки (включая пени и штрафы по решению налогового органа) вследствие такого неисполнения (несвоевременного исполнения ненадлежащего исполнения), сверх неустойки.
|
|
|
8.3.За не устранение Исполнителем в срок недостатков и недоработок Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя уплаты штрафной неустойки в размере 0,1% от общей цены работы, за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от общей цены работы. Выплата неустойки, установленной настоящим Договором, не освобождает Подрядчика от обязанности исполнения принятых обязательств, устранения нарушений, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Убытки могут быть взысканы Заказчиком с Подрядчика в полной сумме сверх неустойки
8.4.За нарушение сроков оплаты выполненной работы Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% от неоплаченной суммы, за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от просроченной суммы платежа.
8.5.В случае нарушения сроков начала работ или любого из этапов работы более чем на 30 (Тридцать) календарных дней Заказчик вправе, в одностороннем порядке, отказаться от исполнения настоящего Договора. Отказ производится путем направления Исполнителю соответствующего уведомления. В этом случае Исполнитель обязан в срок, указанный в уведомлении, а при отсутствии такого срока - в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения уведомления Заказчика, в бесспорном порядке, возвратить Заказчику авансовый платеж. Заказчик также вправе потребовать от Исполнителя уплаты процентов за каждый день пользования денежными средствами Заказчика в порядке, предусмотренном статьей 395 Гражданского кодекса РФ, начиная с даты списания с расчетного счета Заказчика авансового платежа по настоящему Договору.
|
|
|
8.6.В случае если после проведения доработок, предусмотренных пунктом 3.5 Договора, результат работы (этапа) не соответствует требованиям Договора и не принят Заказчиком, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления Исполнителю соответствующего уведомления и потребовать возмещения причиненных убытков.
8.7.Исполнитель несет ответственность за невыполнение его работниками требований по промышленной безопасности и охране труда в соответствии с действующим законодательством.
8.8.В случае некачественного выполнения работ Заказчик имеет право, помимо взыскания штрафных санкций, предусмотренных настоящим договором, по своему выбору потребовать от Исполнителя:
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены, если Заказчик может обосновать соразмерность снижения цены;
- уменьшения установленной за работу цены (с учетом НДС, если НДС подлежит начислению) на фиксированный размер 15% от общей стоимости работ, не предоставляя доказательств соразмерности;
- отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной суммы, а также возмещения причиненных убытков, если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;
Заказчик имеет право так же заявить иные требования, возможность предъявления которых предусмотрена гражданским законодательством Российской Федерации.
Требование о соразмерном уменьшении цены (либо уменьшении цены на 15% от общей стоимости работ) направляется Заказчиком в письменном виде в адрес Исполнителя. Исполнитель обязан в течение 3-х рабочих дней с даты получения указанного Требования:
- перевыставить счет на уменьшенную сумму;
- внести в установленном порядке исправления в соответствующий счет-фактуру (если счет-фактура был выставлен);
- направить Заказчику для подписания новый Акт выполненных работ на скорректированную сумму, если недостатки работ носили скрытый характер и не могли быть выявлены при приемке;
- предоставить мотивированные возражения (в случае несогласия с уменьшением цены).
До окончательного урегулирования вопроса о соразмерном уменьшении (уменьшении на 15% от общей стоимости работ) цены Заказчик имеет право не оплачивать работы в части, соответствующей оспариваемой сумме.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. При возникновении спора Стороны будут стремиться разрешить его мирным путем, посредством направления претензий; срок ответа на претензию – 15 календарных дней с момента ее получения.
9.2. В случае невозможности урегулировать спор или разногласия мирным путем, все споры, противоречия и разногласия, возникающие из (или в связи с) настоящего Договора передаются на разрешение Арбитражного суда города Москвы (наименование города меняется с учетом региона).
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1.Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает документированную информацию, полученную или приобретенную по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям действующего законодательства РФ, зафиксированную на материальном носителе, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством РФ и в отношении которой приняты меры по охране ее конфиденциальности.
10.2.Исполнитель обязуется сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Исполнителя. Исполнитель настоящим соглашается, что не разгласит и не допустит разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика, кроме случаев раскрытия Конфиденциальной информации в силу требований действующего законодательства РФ, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции, либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (а) Исполнитель предварительно уведомит Заказчика о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Исполнитель раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства РФ, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции, либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.
10.3.Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные Заказчиком действия Исполнителя, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие Исполнителя, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.
10.4.Стороны обязуются не разглашать Конфиденциальную информацию и не использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по Договору. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 5 лет.
10.5.Все материальные носители, на которых записана Конфиденциальная информация, представленные Исполнителю (в случае такого представления), а также любые снятые с них копии являются собственностью Заказчика, и подлежат возврату и/или уничтожению Исполнителем в соответствии с указаниями Заказчика. Заказчик сохраняет право дать Исполнителю указание об удалении Конфиденциальной информации с принадлежащих Исполнителю материальных носителей, или об уничтожении данных материальных носителей, если удаление с них Конфиденциальной информации невозможно. Указанное уничтожение должно быть оформлено соответствующим актом (свидетельством), подписанным уполномоченными представителями Исполнителя.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11.2.Заказчик имеет бесспорное право на досрочное расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке, в том числе, если Исполнитель нарушил и/или ненадлежащим образом исполнил любое из обязательств, предусмотренных Договором. При одностороннем досрочном расторжении Договора инициативная Сторона обязана в письменной форме уведомить об этом другую Сторону за 15 (Пятнадцать) календарных дней до расторжения.
11.3.В случае изменения адресов или других реквизитов Сторона должна в течение 5 (Пяти) банковских дней уведомить об этом другую Сторону. При отсутствии такого уведомления сообщение, направленное по последнему известному другой Стороне адресу, будет считаться полученным по истечении 3 (Трех) банковских дней с даты отправки - для курьерской почты и 15 (Пятнадцати) банковских дней – для заказных писем.
11.4.Подписывая настоящий Договор, Подрядчик дополнительно будет ознакомлен с:
- Регламентом применения штрафных санкций к подрядным (сервисным) организациям за нарушения требований охраны труда, промышленной безопасности и экологии при производстве работ на объектах АО «РИТЭК»;
- Положением о порядке допуска и организации безопасного производства работ подрядных (сервисных) организаций на опасных производственных объектах АО «РИТЭК»;
- Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах и обязуется соблюдать их требования при исполнении настоящего договора;
- Политикой ПАО НК «ЛУКОЙЛ» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в XXI веке;
- тем, что в АО «РИТЭК» внедрена и функционирует интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда, здоровья и окружающей среды в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2004 и стандарта OHSAS 18001:2007, а также действующего российского законодательства и локальных актов ПАО «ЛУКОЙЛ» и АО «РИТЭК».
11.5.Любые изменения за исключением случаев, указанных в п. 11.3., и дополнения настоящего Договора (в форме приложения или дополнительного соглашения) действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
11.6.Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору, подписанные обеими Сторонами, составляют его неотъемлемую часть.
11.7.Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
ПРИЛОЖЕНИЯ
12.1.К настоящему Договору прилагаются:
12.1.1.Техническое задание (Приложение № 1 к Договору).
12.1.2.Календарный план (Приложение № 2 к Договору)
12.1.3.Протокол согласования договорной цены (Приложение № 3 к Договору)
|
|
|
