Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Срок действия Договора и юридические адреса Сторон

ДОГОВОР № ПС-

На поддержку web-сайта

 

г. Санкт Петербург «13» __мая__2011г.

 

ООО «МК-Медиа» (РА «МАЛКОМ») в лице генерального директора Комарова Сергея Станиславовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и __________________________________ в лице генерального директора ______________________________ ______________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны (далее Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по Контролю работоспособности веб-сайта (далее — Сайт) в сети Интернет по тарифу «Оптима» в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору.

1.2. Сроки выполнения работ по Контролю работоспособности веб-сайта в сети Интернет составляют один год после подписания Договора и оплаты стоимости услуг согласно п.3.

1.3. Для координации работ Исполнителем и Заказчиком назначаются Представители, уполномочен­ные решать все текущие вопросы по настоящему Договору.

От Заказчика: _____________________________

От Исполнителя: менеджер Интернет-проектов Гуйва Павел Андреевич, раб. тел. (812) 600-22-32.

1.4. В течение 3 рабочих дней со дня подписания Договора Заказчик предоставляет Исполнителю материалы, необходимые для выполнения работ. Подробный перечень и дата передачи материалов указываются в Акте приема-передачи информации, который подписывается обеими Сторонами. Требования к материалам, передаваемым Заказчиком Исполнителю, изложены в Приложении №1 к настоящему Договору.

1.5. Если на любом из этапов в процессе работы Заказчик изъявляет желание о переходе на другой тарифный план настоящего Договора, то Стороны составляют дополнительное соглашение к Договору с перечнем изменений, стоимости и сроков выполнения работ.

1.6. По завершению работ не позднее 3 числа каждого месяца Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ за месяц. Акт сдачи-приемки выполненных работ должен быть подписан Заказчиком, или Исполнителю должен быть представлен в письменном виде мотивированный отказ с подробным перечнем необходимых доработок. Доработки, не соответствующие Приложению №1 и дополнительных соглашений к настоящему Договору, оплачиваются отдельно. Время, прошедшее с момента передачи Заказчику Акта сдачи-приемки выполненных работ до момента получения Исполнителем мотивированного отказа от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, в срок работ по Договору не включается.

1.7. При подписании Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, все работы, перечисленные в нем, считаются принятыми. В случае если Заказчик не подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ, не предоставляя мотивированного отказа, то по истечении 5 рабочих дней со дня получения Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, все работы, перечисленные в нем, считаются выполненными. В Акте сдачи-приемки выполненных работ производится запись: «Замечания от Заказчика в установленный срок не поступили».

1.8. Сроки, стоимость и подробный перечень выполняемых работ по Договору перечисляются в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется выполнить работы в сроки, установленные в Приложении №1 настоящего Договора.

2.2. Исполнитель имеет право приостановить или прекратить выполнение предусмотренных в Договоре работ и услуг на любом этапе в случаях:

2.2.1. Если информация, предоставленная Заказчиком для размещения в сайте, содержит сведения, противоречащие действующему законодательству РФ;

2.2.2. Несвоевременного внесения платежей Заказчиком в порядке и в сроки, изложенные в настоящем Договоре.

2.3. Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме оплачивать работы и услуги Исполнителя в соответствии с условиями Договора.

Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет: 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек, без налога НДС на основании главы 26.2 НК РФ в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

. 3.2. Началом выполнения работ является дата поступления платежа на расчетный счет Исполнителя в размере 100% от стоимости работ за 1 месяц.

3.3. Оплата Заказчиком работ Исполнителя осуществляется ежемесячно в виде предоплаты за каждый очередной месяц в размере 100% от стоимости работ по Договору за 1 месяц.

3.4. Заказчик обязан производить оплату в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты начала очередного месяца работ.

3.5. В случае просрочки платежа, оговоренного в п. 3.2., по вине Заказчика, сумма оплаты по Договору увеличивается на 0,2% за каждый рабочий день просрочки.

3.6. В случае просрочки выполнения работ по Договору по вине Исполнителя оплата по Договору снижается на 0,2% за каждый рабочий день просрочки.

3.7. Снижение или увеличение суммы оплаты по настоящему Договору согласно п. 3.3. и 3.4. производится только в случае подачи письменного заявления заинтересованной Стороной.

3.8. Оплата производится безналичным путем, через зачет взаимных требований или иным способом, не запрещенным законодательством РФ.

Особые условия

4.1. Применение санкций не освобождает Стороны от выполнения обязательств по данному Договору.

4.2. При возникновении претензий к качеству выполнения Исполнителем работ по настоящему Договору Исполнитель исправляет допущенный брак за свой счет. Если брак произошел по вине Заказчика (например, Заказчик утвердил материалы с ошибками и др.), затраты на исправление брака оплачивает Заказчик.

4.3. Договор и его Приложение составлены в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранятся у обеих Сторон.

4.4. Во всем остальном, не оговоренном в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством.

4.5. Все споры и разногласия по настоящему Договору в случае невозможности их решения по соглашению сторон подлежат рассмотрению в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Форс-мажор

5.1. При наступлении обстоятельств, действие которых стороны не могут предвидеть, имеющих характер непреодолимой силы и препятствующих полному исполнению обязательств по Договору, Сторона, подвергающаяся действию этих обстоятельств, извещает другую Сторону в течение 5 дней от начала действия обстоятельств.

5.2. Стороны подвергают анализу характер форс-мажорных обстоятельств и состояние исполнения обязательств по Договору и подписывают в течение 10 дней соглашение о расторжении, продлении или частичном исполнении Договора.

5.3. Стороны признают следующие примеры форс-мажорных обстоятельств: пожар, стихийное бедствие, война, блокада, забастовка, запреты правительства, чрезвычайное положение и т.п.

Срок действия Договора и юридические адреса Сторон

6.1. Договор вступает в юридическую силу со дня его подписания.

6.2. Срок действия договора 1 (один) год.

 

7. Юридические адреса и подписи Сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ ООО «МК-Медиа» ИНН 7802726329 КПП 780201001 Р/с № 40702810007260004944 Филиал № 7806 ВТБ 24 (ЗАО) К/с№30101810300000000811 ОГРН 1107847316390 ОКПО 67504626 БИК 044030811 Юридический адрес:194354, г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 9, корп. 2, пом.2н Фактический адрес:тот же Тел. (812) 600-22-32   Ген. директор ____________ /Комаров С.С./ ЗАКАЗЧИК   ИНН КПП Р/с №   К/с БИК ОКПО Юридический адрес: Фактический адрес: Тел.   Ген. директор ____________ / /

 

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...