Юридические адреса и реквизиты сторон

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 40-13

г. Москва «27» августа 2013 г.

 

ООО «ТВЕРСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,в лице генерального директора Куракина Евгения Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью «СНАВР», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Нарышкина А.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс монтажных работ по устройству навесных вентилируемых фасадов жилого здания (далее – Работы), в объемах и сроках, согласованных Сторонами в ежедневных наряд-заказах (Приложение № 1 к Договору).

1.2. Требования к выполняемым Работам по настоящему Договору определены соответствующими нормативно-техническими и исходными данными, представленными Заказчиком.

 

СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость Работ по настоящему Договору определяется на основании фактически выполненного объема работ и рассчитывается исходя из стоимости единицы измерения объема исполняемых работ.

2.2. Единица измерения исполняемых работ по настоящему Договору принята Сторонами в размере 1м2 (один квадратный метр), стоимость которого согласована Сторонами в размере 600,00 (Шестьсот рублей 00 копеек) без учета НДС за один квадратный метр смонтированного участка фасада.

Указанная стоимость единицы выполняемых работ не включает в себя стоимость монтируемых строительных материалов, используемых в работе инструментов, оборудования, расходных материалов, используемых Подрядчиком при монтаже, а также расходов на спец.технику и прочие издержки Подрядчика, и может быть изменена Сторонами в зависимости от ситуации по взаимной договорённости.

2.3. Стороны договорились, что расчет объема работ к выполнению в первый месяц будет производиться исходя из фактической выработки работников Подрядчика в количестве, не менее, чем 20 (двадцать) человек в смену, за 10 (десять) календарных дней работы, при этом срок начала и окончания работ, а также фактически выполненный Подрядчиком объем работ фиксируется в наряд-заказе и оплачивается Заказчиком в течение 3 (трех) календарных дней после окончания работ и подписания Сторонами Акта выполненных работ и услуг (Приложение № 2 к Договору).

2.4. По истечении месяца с даты начала работ Заказчик и Подрядчик определяют объем работ, возможный к выполнению силами Подрядчика за отчетный период, принятый Сторонами как один календарный месяц, при этом Заказчик осуществляет оплату за фактически выполненный объем работ в срок, не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ и услуг.

2.5. Оплата за выполненные работы по настоящему договору подряда производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика по реквизитам, указанным в разделе 7 Договора.

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ

3.1. Подрядчик не позднее 25 числа отчетного месяца предоставляет Заказчику Акт выполненных работ и услуг (далее – Акт) на объем работ, согласно полученному от Заказчика наряд-заказа, счет на оплату выполненных работ и счет-фактуру.

3.2. В течение одного рабочего дня со дня получения от Подрядчика Акта Заказчик обязан принять выполненные работы и передать Подрядчику подписанный комплект документов, представленных Подрядчиком, или направить мотивированный отказ от приёмки выполненных Работ.

3.3. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приёмки выполненных Работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.4. В случае досрочного выполнения Подрядчиком Работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить Работы по цене, установленной Сторонами пунктом 2.2. Договора.

 

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Предоставить Подрядчику всю необходимую техническую документацию для выполнения Работ.

4.1.2. Обеспечить работников Подрядчика спецодеждой, качественным и исправным инструментом в количестве достаточным для обеспечения качества и сроков выполняемых работ, монтажными лестницами и лесами, подъемной и грузовой техникой.

4.1.3. Обеспечивать сохранность инструментов и прочего имущества на территории проведения работ в рабочее время Подрядчика и по окончании рабочего дня принять его под свою охрану.

4.1.4. Предоставить работникам Подрядчика жилье на весь срок проведения работ, а также оплачивать питание каждому привлеченному работнику Подрядчика в размере _____ за один рабочий день.

4.1.5. Своевременно в соответствие с условиями настоящего Договора принять и произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1.Выполнить Работы в соответствии с действующими в РФ СНИП, ГОСТ и иными нормативными документами, в соответствии с исходными данными, представленными Заказчиком, с гарантией качества на Работы – один год с даты принятия Заказчиком Работ.

4.2.3. Выполнять Работы в согласованное с Заказчиком время.

4.2.4. По первому требованию Заказчика немедленно отстранить от работы на площадке работника Подрядчика, допустившего нарушение трудовой дисциплины, производственной санитарии, техники безопасности, допустившего брак в работе, за халатное отношение к выполнению своих обязанностей и в течение 5-и дней произвести замену указанного работника.

4.2.5. Устранять несоответствия, выявленные в ходе проверок Заказчиком в установленные Сторонами сроки.

 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за выполнение принятых на себя обязательств в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты, он по письменному требованию Подрядчика уплачивает неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной суммы Работ за каждый день просрочки платежа, но не более 10 % от стоимости Работ по настоящему договору.

5.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, он по письменному требованию Заказчика уплачивает неустойку в размере 0,1 % от общей суммы Работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости Работ по настоящему договору.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или неполное исполнение принятых на себя обязательств по настоящем Договору в случае, если неисполнение и/или неполное исполнение обязательств по настоящему Договору явилось результатом обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с действующим законодательством.

 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.2. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты его подписания и действует до окончательного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

6.3. Все споры по настоящему Договору Стороны будут решать путем переговоров. Срок рассмотрения претензий составляет десять рабочих дней. При не достижении согласия, в Арбитражном суде г. Москвы.

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме и являются его неотъемлемой частью.

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:
Швейная фирма «Космос» ООО Юридический адрес: 127238, г. Москва, Дмитровское ш., д.79 Фактический адрес: 127238, г. Москва, Дмитровское ш., д.79 ИНН 7711000995 КПП 774301001 Р/с 40702810100000000689 В ЗАО АКБ «Первый инвестиционный» г. Москва К/с 30101810900000000408 БИК 044525408		ООО «СНАВР» Юридический адрес: 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18А, стр.1 Фактический адрес: 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18А, стр.1 ИНН 7743787567 КПП 774301001 Р/с 40702810700100180325 в ОАО АКБ «РОСЕВРОБАНК» г. Москва К/с 30101810800000000777 БИК 044585777
Заказчик: Генеральный директор Швейной фирмы «Космос» ООО   ________________ Т.Л. Азарова	Подрядчик: Генеральный директор ООО «СНАВР»   _______________ А.С. Нарышкин

 

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: