 |
Место, сроки и условия выполнения работ
|
|
|
|
КОНТРАКТ
Предмет контракта: Строительство водозаборного узла в р.п. Дмитриевка Никифоровского района Тамбовской области
№ 19002225
Идентификационный код закупки (ИКЗ): 193681100547368110100100130014299414
| р.п. Дмитриевка | «30» августа 2019 г. |
Администрация Дмитриевского поссовета Никифоровского района Тамбовской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы администрации Дмитриевского поссовета Щепилова Сергея Михайловича, действующей на основании Устава Дмитриевского поссовета, с одной стороны, и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАМБОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ", именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице исполнительного директора Каширского Валерия Александровича действующего на основании доверенности от 01.07.2019 года № б/н, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», по итогам проведения электронного аукциона (протокол № 0164200003019002225 от 19 августа 2019 года), заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
Предмет Контракта
1.1. Предмет контракта: Строительство водозаборного узла в р.п. Дмитриевка Никифоровского района Тамбовской области (далее - Работы).
1.2. Подрядчик обязуется выполнить и передать Заказчику Работы на условиях, предусмотренных Контрактом, извещением об осуществлении закупки (приглашением принять участие в определении подрядчика), документацией о закупке, заявкой (окончательным предложением) Подрядчика (участника закупки), а Заказчик обязуется принять и оплатить их.
1.3. При исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, установленных ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
|
|
|
1.4. Объем, содержание работ по Контракту определяются приложением № 1 к контракту (проектно-сметная документация) за исключением строительства канализационной насосной станции и канализационной сети в соответствии с подразделом 4.4. Канализационная насосная станция (14-2/18-ИЛО-4.4).
2. Цена Контракта [1]
2.1. Цена Контракта 23 867 456,25 руб. (двадцать три миллиона восемьсот шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят шесть рублей двадцать пять копеек.)НДС не облагается.
Цена контракта включает общую стоимость всех работ и строительных материалов, предусмотренных приложением №1 к контракту (проектно-сметная документация) за исключением стоимости строительства канализационной насосной станции и канализационной сети в соответствии с локальным сметным расчетом №06-02. Канализационная сеть (этап 1), оплачиваемую Заказчиком Подрядчику за полное выполнение Подрядчиком своих обязательств по выполнению контракта, в т.ч. расходы на перевозку, страхование, уплату налоговых и других обязательных платежей, гарантийные обязательства по контракту, а также другие дополнительные расходы, связанные с полным выполнением работ.
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
Возможность изменения цены Контракта при его исполнении в соответствии с п.1 ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: предусмотрено
2.3. Превышение Подрядчиком проектно-сметных объемов и стоимости работ без согласования с Заказчиком оплачивается Подрядчиком за свой счет.
Порядок и срок оплаты работ
3.1. Источник финансирования: областной бюджет - Средства бюджетных учреждений.
КБК 821.0502.023G552430.414...
3.2. Оплата работ (отдельного этапа работ) производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика.
3.3 Оплата выполненных работ осуществляется в пределах цены Контракта в соответствии с их Сметой (Приложение №2 к Контракту)* в сроки и в размерах, которые установлены настоящим контрактом с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №3 к Контракту) и фактически выполненных Подрядчиком работ в течение 30 дней с даты подписания Сторонами акта(ов) приемки этапа выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ по форме КС-3, а оплата последнего этапа или если графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №3 к Контракту) предусмотрен всего один этап выполнения работ - дополнительно на основании акта о приемке в эксплуатацию законченного строительством Объекта по форме КС-11.
|
|
|
* Смета Контракта составляется Сторонами в течение 10 дней с момента заключения Контракта на основании ценового предложения Подрядчика, сделанного в ходе торгов.
3.4. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан не позднее 1 дня, следующего за днем такого изменения, сообщить об этом Заказчику в письменной форме с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Подрядчик.
3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком контрактных обязательств Заказчик вправе произвести оплату по Контракту (этапу работ) путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени).
3.6. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ заказчиком.
3.7. Авансовый платеж: не предусмотрен
Место, сроки и условия выполнения работ
4.1. Место выполнения работ: р.п. Дмитриевка, Никифоровский район, Тамбовская обл..
4.2. Сроки выполнения работ: установлен в Приложении № 3 к Контракту (график выполнения строительно-монтажных работ).
|
|
|
4.3. Условия выполнения работ:
Работы выполняются в соответствии с приложением № 1 к контракту (проектно-сметная документация) за исключением строительства канализационной насосной станции и канализационной сети в соответствии с подразделом 4.4. Канализационная насосная станция (14-2/18-ИЛО-4.4).
Конкретные виды и объемы работ определенные по предложению Подрядчика из числа возможных видов и объемов работ, содержащихся в виде соответствующего приложения к аукционной документации, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту содержатся в приложении №4 к контракту и исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектно-сметной документацией (Приложение №1 к контракту), в совокупном стоимостном выражении составляют 5966864 руб. (не менее 25 процентов цены контракта).
Качество выполняемых Подрядчиком работ и используемых материалов должно соответствовать условиям Контракта, требованиям государственных и отраслевых стандартов, строительных норм и правил, иных нормативных документов.
При отсутствии или неполноте условий Контракта качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к строительным работам соответствующего вида.
4.4. В случае, если при выполнении работ в качестве материала используется товар, в отношении которого в соответствии с законодательством РФ об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности установлены требования энергетической эффективности, то такой товар должен соответствовать установленным требованиям.
4.5. После подписания Контракта Подрядчик обязуется обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком.
4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, составляющего предмет Контракта, до приемки объекта Заказчиком несет Подрядчик.
|
|
|
Обязательства Сторон
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. в течение трёх рабочих дней с даты заключения Контракта, передать Подрядчику проектную документацию по объекту, прошедшую государственную экспертизу, определяющую объем и содержание работ;
5.1.2. обеспечить в установленном законодательством РФ порядке:
осуществление строительного контроля за выполнением работ на объекте;
ввод объекта в эксплуатацию;
5.1.3. осуществлять контроль за:
ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством используемых материалов и оборудования в соответствии с условиями Контракта и проектной документацией;
выполнением предписаний органов государственного строительного надзора по вопросам качества выполняемых работ и применяемых материалов;
наличием документов, удостоверяющих качество применяемых материалов и оборудования;
своевременным устранением дефектови недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов и объекта в целом;
5.1.4. проверять соответствие законченного строительством объекта требованиям проектной документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов;
5.1.5. производить освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта;
5.1.6. заявлять Подрядчику об обнаружении отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ;
5.1.7. осуществлять приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ;
5.1.8. предъявлять претензии к Подрядчику об уплате штрафов (пеней) за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение контрактных обязательств;
5.1.9. проводить в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ в части их соответствия условиям Контракта.
5.1.10. Выдавать письменные предписания, в том числе о приостановке или запрещении работ при нарушении технологии работ, невыполнении распоряжений и предписаний Заказчика, а также при неблагоприятных погодных условиях и по другим причинам, влияющим на качество и сроки выполнения работ.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. принимать решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, а также в случае:
если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к установленному Контрактом сроку становится невозможным;
|
|
|
если Подрядчик в установленный Заказчиком срок не устранил недостатки, обнаруженные при приемке работ;
5.2.2. принимать решение об уменьшении стоимости выполняемых работ на основании рассмотрения соответствующих предложений Подрядчика в соответствии с действующим законодательством РФ;
5.2.3. запрашивать информацию (документацию) о ходе исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту;
5.2.4. привлекать в целях контроля и надзора за строительством, осуществления приемки выполненных работ сторонние юридические и (или) физические лица.
5.3. Подрядчик обязан:
5.3.1. обеспечивать:
выполнение работ в полном объеме и в установленные Контрактом сроки в соответствии с Приложением №3 к контракту (график выполнения строительно-монтажных работ);
наличие всех необходимых для строительства материалов и оборудования;
соответствие качества выполняемых работ, используемых материалов и оборудования проектной документации, условиям Контракта, требованиям государственных и отраслевых стандартов, строительных норм и правил, иных нормативных документов;
наличие документов, удостоверяющих качество используемых материалов и оборудования;
соблюдение при выполнении работ требований законодательства РФ об охране окружающей среды и безопасности строительных работ;
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных Заказчиком при приемке работ;
5.3.2. осуществлять:
временное подключение коммуникаций и строительство временных сооружений, необходимых для выполнения работ;
проверку качества используемых материалов, изделий, конструкций и оборудования;
проверку соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения используемых материалов;
проверку соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства объекта;
приемку законченных видов и этапов работ;
5.3.3. вести журнал производства работ с момента начала работ и до их завершения (каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и Заказчиком);
5.3.4. согласовывать с органами государственного строительного надзора выполнение работ на объекте и обеспечивать своевременное устранение выявленных ими недостатков;
5.3.5. представлять Заказчику достоверную информацию (документацию) о ходе исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту;
5.3.6. своевременно информировать Заказчика:
о проведении в отношении Подрядчика ликвидации, принятии арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном законодательством РФ об административных правонарушениях;
5.3.7. немедленно предупреждать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работу при обнаружении:
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в установленный Контрактом срок;
5.3.8. при готовности объекта извещать об этом Заказчика в течение 5 рабочих дней.
5.4. Подрядчик вправе:
5.4.1. запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения обязательств по Контракту;
5.4.2. по согласованию с Заказчиком выполнить работы досрочно;
5.4.3. по согласованию с Заказчиком выполнить работы и использовать товары качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими характеристиками, указанными в Контракте.
[2]
6. Обеспечение исполнения Контракта [3] 2, обеспечение гарантийных обязательств
6.1. Размер обеспечения исполнения Контракта: 2 893 025,00 рублей.
Размер обеспечения гарантийных обязательств 2 893 025,00 рублей.
6.2. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут (может) обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
6.2.1 Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ.
6.2.2. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктами 6.4., 6.4.1. и 6.4.2 настоящего Контракта: 30 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
6.2.3. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком: 30 дней с даты окончания срока гарантийных обязательств по Контракту.
6.3. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 6.4. 6.4.1. 6.4.2. и 6.4.3 настоящего контракта. За каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в пункте 9.3. настоящего Контракта.
6.4. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 6.4.2. и 6.4.3 настоящего Контракта. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
6.4.1. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 6.4.2. и 6.4.3. настоящего Контракта.
6.4.2. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении подрядчиком обязательств по выполнению работ или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению подрядчика ему возвращаются заказчиком в установленный в пункте 6.2.2 настоящего контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
6.4.3 Предусмотренное пунктами 6.4 и 6.4.1 настоящего Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 44-ФЗ, а также приемки заказчиком выполненных работ, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
6.5. Если при проведении электронной процедуры участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта необходимо руководствоваться ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
|
|
|
