Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Права и обязанности Сторон




5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. Поставить Товар Заказчику;

5.1.2. Передать Заказчику на поставленный Товар счет-фактуру, товарную накладную и акт приема-передачи Товара;

5.1.3. Поставщик в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а так же к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки Товара, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного Товара.

Указанную информацию своевременно представить также и по запросу Заказчика в сроки, указанные в запросе.

5.1.4. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязан в течение срока действия контракта представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.

5.1.5. обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком товара и в течение гарантийного срока, за свой счет;

5.1.6. предоставить обеспечение исполнения контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе и контрактом;

5.1.7. известить Заказчика об изменении своего адреса и банковских реквизитов. В противном случае все риски, связанные с непредставлением указанных сведений несет Поставщик.

5.1.8. Принять от Заказчика Товар ненадлежащего качества и за свой счет заменить его на аналогичный Товар или возвратить Заказчику уплаченную за Товар денежную сумму в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования;

5.1.9. Обеспечить транспортировку Товара до места поставки, осуществить разгрузку и подъем Товара на этаж Заказчика.

5.1.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и контрактом.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. требовать своевременной оплаты за поставленный товар надлежащего качества в соответствии с условиями контракта;

5.2.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

5.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках контракта.

5.2.4. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Контракта.

5.2.5. Досрочно исполнить обязательства по контракту с согласия Заказчика.

5.2.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.7. Пользоваться иными правами, установленными контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.3.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов относящихся к Товару.

5.3.3. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по контракту принять и оплатить товар в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.3.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.

5.3.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, давать указания о способе поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

5.3.6. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

5.3.8. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

5.3.9. Пользоваться иными правами, установленными контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.4. Заказчик обязан:

5.4.1. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с контрактом.

5.4.2. Провести экспертизу для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным контрактом.

5.4.3. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения контракта, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля за ходом исполнения обязательства отступления от условий Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за поставкой Товара по Контракту и согласования организационных вопросов.

5.4.4. С момента возникновения права требования от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

5.4.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

5.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения контракта:

5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% (двадцати пяти процентов)

балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.

        5.5.2. В отношении Поставщика – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица-участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289,290,291,291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием Услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. В случае если Поставщик – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

6.2. Невыполнение Поставщиком условий контракта является основанием для обращения заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего контракта или расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта.

6.3. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.5.  В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 5000 рублей.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. №1042:

- если цена контракта (этапа контракта) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. руб. (включительно), то Поставщик уплачивает Заказчику штраф - 2 (два) процента цены контракта (этапа контракта).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта в соответствии с ч. 23 ст. 68 Закона контрактной системе, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. №1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных в контракте, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке - 5 процентов от начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Государственному контракту, которые возникли после заключения Государственного контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.9. Общая сумма штрафных санкций, начисляемых в соответствии с настоящим Контрактом, не может превышать цены контракта.

6.10. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

 

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...