 |
Порядок выполнения работ, их приемка
|
|
|
|
3.1. Днем исполнения обязательств по Контракту считается дата подписания обеими Сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (КС-3);.
3.2. Срок выполнения работ:
Начало - с даты заключения Контракта
Окончание - до ________2019 г.
Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предварительно и письменно согласовав сроки выполнения работ с Заказчиком.
3.3. Не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты окончания выполнения работ Подрядчик, направляет Заказчику письменное уведомление о подтверждении, что фактически выполненные работы соответствуют проектной документации.
По окончании выполнения работ Подрядчик передает Заказчику 3 (три) комплекта документов, подписанных со своей стороны:
- Акт о приемке выполненных работ (КС-2);
- Справка о стоимости выполненных работ (КС-3);
- Счет-фактуру (УПД);
Подрядчик предоставляет Заказчику паспорта на материалы, сертификаты качества (сертификаты соответствия), а также другие документы, подтверждающие качество и безопасность выполняемых работ, в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обеспечивает рассмотрение документов, указанных в п. 3.3. Контракта и осуществляет приемку выполненных работ.
Для проверки соответствия выполненных работ условиям Контракта, Заказчик может проводить экспертизу в соответствии с п. 2.4.2. Контракта.
3.5. По итогам приемки Заказчиком подписываются Акт о приемке выполненных работ, один экземпляр которого возвращается Подрядчику.
3.6. В случае если Заказчиком установлены нарушения требований Контракта, препятствующие приемке выполненных работ, Заказчик отражает нарушения в мотивированном отказе и направляет его Подрядчику в срок, предусмотренный п. 3.4. настоящего Контракта.
|
|
|
3.7. Устранение недостатков выполненных работ Подрядчик производит за свой счет в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта о приемке выполненных работ. После устранения нарушений Стороны возвращаются к процедуре приемки выполненных работ.
3.8. В случае направления Подрядчику повторного мотивированного отказа, выполненные работы считаются непринятыми, а Заказчик вправе инициировать расторжение Контракта в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, с применением штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.
3.9. В течение 3 (трех) дней с момента заключения Контракта представить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан, разрешение на работу и предоставлением письменного согласия на обработку персональных данных по форме ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.
ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Контракта составляет _______________ (______________________) рублей, в том числе НДС (если Подрядчик является плательщиком НДС, указывается размер НДС).
Цена Контракта включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта, в том числе: стоимость оборудования и материалов, а также все прямые и дополнительные затраты и начисления, связанные с выполнением всего объема работ, предусмотренного Контрактом, изготовление изделий, стоимость товаров (материалов), расходы, связанные с привлечением и (или) использованием механизмов, техники, инструментов, транспортные и командировочные расходы, расходы, связанные с уборкой и вывозом строительного мусора, а также все подлежащие к уплате установленные налоги, сборы, страхование и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством РФ. Никаких иных расходов (включая проезд, проживание, суточные и пр.) Заказчик не несёт.
|
|
|
4.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта.
4.3. Источник финансирования: бюджетные средства (за счет субсидии, выделенной из средств Федерального бюджета в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества: Субсидия 02-01 из Федерального бюджета (Соглашение от 26.04.2019 № 075-02-2019-1163), заключенного между Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и ФИЦ Коми НЦ УрО РАН).
4.4. Окончательный расчет производится Заказчиком по факту выполнения работ, на основании предъявленных Подрядчиком документов: счета (счета-фактуры), подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) согласно п. 3.3. Контракта, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке.
В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
4.5. Форма оплаты – безналичный расчет.
4.6. Датой оплаты выполненных работ считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.2. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств по Контракту.
5.3. Ответственность Заказчика:
5.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (пеней, штрафов).
|
|
|
5.3.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.3.1.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном пунктом 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, в размере 1 000,00 руб.
5.3.1.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.4. Ответственность Подрядчика:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных Контрактом, данная Сторона:
– возмещает другой Стороне причиненные в результате этого убытки;
– несет иную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и Контрактом.
|
|
|
5.4.2. Взыскание неустойки с Подрядчика.
5.4.2.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком контрактных обязательств Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.4.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
5.4.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 3 процента цены контракта.
5.5. Если иное не предусмотрено законом, Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
5.6. Сторона, у которой возникла невозможность исполнения обязательств по Контракту, обязана незамедлительно сообщить об этом другой Стороне с целью согласования дальнейших действий. В случае отсутствия уведомления о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту, в течение 7 (семи) календарных дней, виновная Сторона не освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту.
5.7. Стороны несут иную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
5.8. С момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Подрядчика Заказчик направляет Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
|
|
|
5.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.10. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
5.11. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
5.12. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
5.13. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми.
5.14. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту Заказчик вправе поручить выполнение обязательств по Контракту третьим лицам за разумную цену либо выполнить его своими силами, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, Контракта или существа обязательства, и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.5.5. Сторона Контракта не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что обязательство, предусмотренное Контрактом, не исполнено или не надлежаще исполнено вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов.
5.6. Заказчик вправе удерживать сумму неустойки (штрафа, пени) в бесспорном порядке, без согласия Подрядчика при окончательном расчете с Подрядчиком или за счет средств на обеспечение исполнения контракта (обеспечение гарантийных обязательств).
|
|
|
