 |
Порядок сдачи и приемки работ
|
|
|
|
4.1. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется комиссией, состоящей из представителя Заказчика и Подрядчика и оформляется актом выполненных работ с подписанием его обеими Сторонами.
4.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте выполненных работ были оговорены эти недостатки.
4.3. Заказчик, принявший работы без проверки, лишается права ссылаться на их недостатки.
4.4. Работы считаются выполненными с момента подписания акта выполненных работ Сторонами.
Ответственность сторон
5.1. Сторона договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).
5.2. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий договора, ухудшившими качество Работы, или с иными недостатками, которые делают Работу не пригодными для обычного использования и за которые Подрядчик отвечает, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
· безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
· соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить Работы заново.
|
|
|
Если недостатки Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных ему убытков.
5.3. За нарушение срока устранения недостатков в установленный Заказчиком срок или в срок, указанный в п. 6.4. договора подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,03% от стоимости работ за каждый день просрочки.
Гарантийный срок
6.1. Подрядчик устанавливает гарантийный срок на выполненные Работы и материалы 12 месяцев.
6.2. Действие гарантийных обязательств не распространяется на участки, подвергшиеся механическому и химическому воздействию, преднамеренному повреждению со стороны третьих лиц или повреждение стихийными бедствиями, а также в случае неучтенных Заказчиком конструктивных работ.
6.3. В случае обнаружения механических или иных повреждений, произошедших по вине Заказчика, в течение гарантийного срока, Подрядчик имеет преимущественное право на ремонт с оплатой Заказчиком этих Работ. Сроки проведения ремонта Исполнителем, напрямую зависят от сроков ремонта оборудования Поставщиком.
6.4. Выявленные недостатки Подрядчик обязан устранить в срок 7 дней с момента их обнаружения. В случае отказа Подрядчика либо нарушения названного срока Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков третью организацию (либо выполнить самостоятельно) и отнести данные расходы на счет Подрядчика.
Риск случайной гибели
7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения договора имущества до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.
7.2. Если гибель результата Работ или его части произошла по вине Заказчика, Подрядчик вправе получить вознаграждение за Работу.
Изменение и прекращение договора
8.1. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут только по письменному соглашению сторон.
|
|
|
8.2. Заказчик может в любое время в период действия договора отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть цены за фактический объем выполненных Работ.
8.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.
8.4. В случае прекращения действия настоящего договора до приемки Заказчиком Работы, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной Работы.
8.5. Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
Конфиденциальность
9.1. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицами и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего договора.
Прочие условия
10.1. Все изменения к договору оформляются путем дополнительных соглашений, подписываются уполномоченными на то лицами и скрепляются печатями.
10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.
10.3. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
10.4. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии на срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
10.5. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Кировской области.
10.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
|
|
|
