 |
6. Обстоятельства непреодолимой силы
|
|
|
|
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6. 1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
6. 2. Сторона, которой стало известно о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую Сторону о временной невозможности выполнения принятых на себя обязательств любыми доступными средствами связи. При этом в любом случае не позднее 3 (трех) календарных дней со дня наступления таких обстоятельств другой Стороне должно быть направлено соответствующее уведомление в письменной форме. Если Сторона, которая подвергалась действию обстоятельств непреодолимой силы, не уведомила об этом другую Сторону в порядке и сроки, установленные настоящим пунктом, она не вправе впоследствии ссылаться на такие обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.
6. 3. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.
6. 4. Стороны обязаны незамедлительно известить друг друга об окончании действия указанных обстоятельств с указанием предполагаемого срока исполнения обязательств по Контракту, прерванных или приостановленных ввиду наступления обстоятельств непреодолимой силы.
6. 5. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Контракта.
7. Порядок урегулирования споров
7. 1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
|
|
|
7. 2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
7. 3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 5 (пяти) рабочих дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, направленных на адрес фактического нахождения предприятия. В случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.
7. 4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в судебном порядке.
8. Ответственность Сторон
8. 1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. 2. Неустойки (штраф, пеня) по настоящему Контракту выплачиваются на основании обоснованного письменного требования Стороны.
8. 3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8. 4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
|
|
|
8. 5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты штрафа, определенного в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – Правила), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30. 08. 2017 № 1042 в размере:
а) 1000 (одной тысячи) рублей 00 копеек, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 (пяти тысяч) рублей 00 копеек, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
8. 6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику претензию, содержащую требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8. 7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
|
|
|
8. 8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном в соответствии с Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8. 9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30. 08. 2017 № 1042, в размере:
|
|
|
а) 1000 (одной тысячи) рублей 00 копеек, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 (пяти тысяч) рублей 00 копеек, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
8. 10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8. 11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8. 12. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок предусмотренный Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30. 08. 2017 № 1042, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. 13. В течение 20 календарных дней с момента возникновения права требования оплаты неустоек (штрафов, пеней) от Подрядчика Заказчик направляет Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 дней с даты получения претензионного письма об уплате неустоек (штрафов, пеней), рассчитанных в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
8. 14. При неоплате (отказе от уплаты) Подрядчиком неустоек (штрафов, пеней), начисленных в соответствии с условиями настоящего Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты неустоек (штрафов, пеней) направляет в суд исковое заявление с требованием оплаты неустоек (штрафов, пеней), рассчитанных в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации и условиями настоящего Контракта за весь период просрочки исполнения.
8. 15. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
8. 16. Споры, возникшие по исполнению настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Кировской области.
8. 17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны (статья 34 Федерального закона от 05. 04. 2013 № 44 –ФЗ).
|
|
|
