 |
Права и обязанности Сторон.
|
|
|
|
2.1 Заказчик обязан:
2.1.1.Представить оказанные в соответствующем письменном запросе Подрядчика и имеющиеся в наличии у Заказчика материалы, документы, сведения и информацию, необходимые Подрядчику для исполнения обязательств по Договору. Указанные материалы, документы, сведения и информации представляются Заказчиком Подрядчику с приложением их полного перечня в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Подрядчика. Прием материалов, документов, сведений и информации осуществляется Подрядчиком путем представления соответствующей отметки на копии вышеуказанного перечня, возвращаемой Заказчику.
2.1.2.Принять выполненную Подрядчиком работу и оплатить ее своевременно и в полном объеме на условиях, предусмотренных Договором.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. В любое время осуществлять контроль за ходом оказания выполнения работ, указывать Подрядчику на выявленные недостатки, требовать их исполнения.
2.2.2. Приостанавливать выполнение работ при обнаружении отступлений от Технического задания (Приложение № 1 к договору).
2.2.3. Изымать пропуска и не допускать на территорию Заказчика работников Исполнителя и (или) привлеченных им третьих лиц при выявлении с их стороны нарушений пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, природоохранного законодательства.
2.2.4. Любой платеж, причитающийся по договору и/или в силу требований законодательства Российской Федерации к оплате Подрядчиком в пользу Заказчика, может быть удержан Заказчиком из денежных средств, подлежащих уплате Заказчиком Подрядчику.
2.3. Подрядчик обязан:
2.3.1. Выполнить работу качественно, в полном объёме, на высоком профессиональном уровне и в установленные договором сроки.
|
|
|
2.3.2. Регулярно информировать Заказчика о ходе выполнения работ, по требованию Заказчика представлять промежуточные отчеты о ходе выполнения работ по договору.
2.3.3. Своевременно сообщать Заказчику о возникновении обстоятельств, способных негативно повлиять на выполнение работ по договору. Устранять замечания Заказчика в установленные им сроки.
2.3.4. Иметь разрешение (лицензию, аккредитацию) на проведение экспертизы промышленной безопасности грузоподъёмных кранов.
2.3.5. Обеспечить качество работ в соответствии с федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»;
2.4. Подрядчик имеет право:
2.4.1. Обращаться в письменном виде к Заказчику за представлением информации и материалов, имеющихся в наличии у Заказчика, необходимых для выполнения работ.
2.4.2. Привлекать к выполнению работ в рамках договора третьих лиц только с предварительного письменного согласия Заказчика.
3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ:
3.1. По окончанию выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей Стороны акт выполненных работ по форме Приложения № 3 к договору в 2 (двух) экземплярах, а также отчётные документы, предусмотренные Техническим заданием (Приложение № 1 к договору).
3.2. В течение 10-ти рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта выполненных работ и отчётных документов в соответствии с п.3.1. договора Заказчик:
3.2.1. Подписывает Акт выполненных работ и возвращает 1(один) его экземпляр Подрядчику, либо
3.2.2. заявляет мотивированный письменный отказ от подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ (с указанием перечня выявленных недостатков и сроков их устранения) и направляет его Подрядчику.
3.3. Подрядчик устраняет выявленные недостатки своими силами и за свой счёт. Повторное подписание Акта выполненных работ производится в порядке, предусмотренным настоящим разделом.
|
|
|
3.4. Работа считается выполненной Подрядчиком с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.
3.5.Подрядчик обязан представить Заказчику счёт-фактуру, выставленную в сроки и оформленную в порядке, установленным законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Подрядчиком данного требования он обязан произвести замену счёта-фактуры в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.
4. Стоимость работ и порядок расчетов:
Общая стоимость работ по Договору (далее - Цена Договора) составляет ()______ рублей ______ копеек, в том числе НДС (18%) - ______________________ () рублей ______ копеек.
4.2.Оплата по Договору осуществляется следующим образом:
4.2.1.Авансовый платеж за выполненные работы выплачивается в размере 30% Цены Договора, что составляет () руб., включая НДС (18%) () руб. копеек, до 01.02.2013г.
4.2.2.Окончательная оплата по Договору в размере
() руб., включая НДС (18%)
() рублей () копеек, выплачивается в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта сдачи-приёмки услуг, на основании счета, выставленного Исполнителем.
4.2.3.Оплата может быть произведена поэтапно в соответствии со сроками исполнения п.1.4. договора.
Расчеты осуществляются в валюте Российской Федерации путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 12 Договора или в счёте Подрядчика. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.
Уступка прав (требований), принадлежащих Подрядчику на основании Договора, допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика.
Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков выполненных работ Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере средней ставки рефинансирования от цены договора за каждый день просрочки. Уплата неустойки не лишает Заказчика права требовать от подрядчика уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в отношении уплаченной предварительной оплаты (аванса).
|
|
|
Неустойка или иные штрафные санкции за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по внесению предварительной оплаты (аванса) не устанавливается.
В случае нарушения Заказчиком срока оплаты оказанных услуг Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком неустойки в размере средней ставки рефинансирования от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% несвоевременно оплаченной суммы.
Ответственность Заказчика за причиненные Подрядчику убытки ограничивается реальным ущербом, но не более Цены Договора.
Уплата пеней и штрафов не освобождает Стороны от выполнения обязательств и устранения нарушений.
В случае нарушения Исполнителем сроков, предусмотренных п. 3.5 Договора, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай нарушения.
В случае нарушения Подрядчиком и его работниками пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, природоохранного законодательства, если они зафиксированы Актом, подписанным ответственными работниками Заказчика или надзорными органами, или пожарной частью, Подрядчик помимо обязательства по возмещению убытков Заказчику несет ответственность в соответствии с Приложением № 4 к Договору. Указанные штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком как в случае нарушений со стороны самого Подрядчиком, так и в случае нарушений со стороны привлеченных им третьих лиц.
В случае, если в результате составления и выставления Подрядчиком счета-фактуры с нарушением порядка, сроков и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Заказчик понес расходы, связанные с уплатой доначисленных налоговыми органами сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций, Подрядчик обязан возместить Заказчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации расходов является соответствующее решение налоговых органов, вынесенное по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.
|
|
|
5.10. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению работ на срок более 60 (шестидесяти) календарных дней. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с оплатой фактически оказанных и принятых работ на дату расторжения договора, а также потребовать возмещения убытков.
Разрешение споров
Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением, и не урегулированные Сторонами путем проведения переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Приморского края.
7. Форс-мажор
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, а именно: стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные действия, забастовки, гражданские беспорядки, изменения в законодательстве Российской Федерации, а также принятие обязательных к исполнению нормативных актов, препятствующих одной из Сторон исполнить свои обязательства по Договору.
Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства, упомянутые в п. 7.1 Договора, (далее форс-мажорные обстоятельства или обстоятельства форс-мажора), только в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения этой Стороной условий Договора.
Сторона, для которой наступили обстоятельства невозможности исполнения своих обязательств по Договору, должна письменно известить другую Сторону о наступлении и планируемом прекращении вышеуказанных обстоятельств, но не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты их возникновения.
Извещение об обстоятельствах форс-мажора, не сделанное в течение указанного срока, лишает соответствующую Сторону права в дальнейшем ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.
|
|
|
7.5. Письменное уведомление Торгово-промышленной палаты является достаточным подтверждением действия и длительности форс-мажорных обстоятельств.
7.6. В случае если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней, или когда при наступлении таких обстоятельств становится ясно, что их последствия будут действовать более этого срока, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора.
8. Исключительные права и патенты:
8.1. Подрядчик гарантирует, что выполнение работ, предусмотренных Договором, не нарушает и не будет нарушать исключительных прав третьих лиц, в том числе, авторских, патентных и др.
8.2..Если Заказчику будут предъявлены требования, связанные с тем, что при выполнении работ по Договору Подрядчиком нарушены исключительные права третьих лиц, Подрядчик полностью возместит Заказчику все убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов.
8.3. Исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, информацию, программы для ЭВМ, иные объекты, признающиеся объектами исключительных прав, создаваемые в процессе исполнения Подрядчиком Договора, возникают непосредственно у Заказчика, либо, если императивными нормами действующего законодательства Российской Федерации установлено, что такие исключительные права возникают у Подрядчика, эти права переходят к Заказчику сразу после их возникновения в силу настоящего Договора, без оформления каких-либо дополнительных документов, либо, если императивными нормами действующего законодательства Российской Федерации установлено, что такие исключительные права не могут переходить к Заказчику в порядке, указанном выше, считается, что Подрядчик передал Заказчику неисключительные права (неисключительную лицензию) без уплаты отчислений за использование прав на интеллектуальную собственность на срок не меньше срока использования результатов работы в том объеме, который требуется для строительства, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта.
Уведомления
9.1. Обмен сведениями между Сторонами по любым вопросам, связанным с настоящим Договором, включая уведомления и иные сообщения, может осуществляться только в письменной форме. Использование средств факсимильной или электронной связи не допускается, за исключением случаев обмена оперативной информацией, который не влечет возникновения, изменения либо прекращения гражданских прав и обязательств.
9.2. Документ будет считаться полученным:
9.2.1. В случае вручения лично или отправления по почте заказным письмом - в дату и время фактического вручения;
9.2.2. В случае передачи по факсимильной связи - в дату и время отправления, подтвержденного протоколом передачи, распечатанным факсимильным аппаратом отправителя. В случае, если передача по факсимильной связи осуществляется вне обычных рабочих часов, документ будет считаться полученным в 10.00 следующего рабочего дня.
Заключительные положения
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.
10.2. Дополнения и изменения Договора должны согласовываться между сторонами и оформляться в виде дополнительного соглашения к Договору, подписываемого уполномоченными представителями сторон.
10.3. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.
10.4. Все положения Договора трактуются и применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.5. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
|
|
|
