 |
10. Срок действия и порядок изменения контракта
|
|
|
|
10. Срок действия и порядок изменения контракта
10. 1. Настоящий контракт вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2021г. включительно, при условии полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств и урегулирования расчетов.
10. 2. Иные изменения и дополнения настоящего контракта возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
11. Порядок урегулирования споров
11. 1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
11. 2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Тверской области.
12. Порядок расторжения контракта
12. 1. Настоящий контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
12. 2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:
12. 2. 1. Задержка Подрядчиком начала работ, предусмотренных Контрактом, более чем на 5 (пять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
|
|
|
12. 2. 2. Нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных Контрактом более чем на 5 (пять) календарных дней;
12. 2. 3. Нарушение Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных технической документацией, использование материала, несоответствующего требованиям сметной документации; технологическое отступление от производства работ и т. п.;
12. 2. 4. Нарушение Подрядчиком сроков сдачи работ, предусмотренных Контрактом, влекущее увеличение сроков окончания работ;
12. 2. 5. Любые нарушения Подрядчиком Правил техники безопасности на объектах Заказчика, неисполнение предписаний Заказчика по технике безопасности;
12. 2. 6. В случае установления факта:
- приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- проведения процедуры ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства.
- наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. 2. 7. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
12. 3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным аукционной документацией требованиям к участникам заказа или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика, в том числе в случае выявления недействительности безотзывной банковской гарантии.
|
|
|
12. 4. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
12. 5. При расторжении Контракта по любым основаниям Заказчик соответственно обязан:
- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с учетом его надлежащего качества на момент расторжения настоящего Контракта;
- в течение 10 рабочих дней после получения от Подрядчика подписать акты о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС - 3 или дать мотивированный отказ;
- в течение 15 (рабочих) дней с момента оформления акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.
12. 6. При расторжении контракта в одностороннем порядке или по соглашению сторон, возможно заключить контракт со вторым участником проведенного аукциона в электронной форме. Контракт заключается при согласии данного участника совершить сделку и при условии предоставления обеспечения исполнения контракта. Если контракт расторгнут в одностороннем порядке, со вторым участником можно заключить контракт после внесения победителя в РНП.
|
|
|
