 |
Права и обязанности Сторон
|
|
|
|
4.1. Исполнитель вправе привлечь третьих лиц к выполнению работ без согласования с Заказчиком, если это не влияет на цену Договора;
4.2. Исполнитель имеет право на фото- и видео съемку и публикацию фото (видео) материалов реализованного объекта без указания данных Заказчика и с предварительного разрешения Заказчика;
4.3. Заказчик обязан использовать техническую документацию, полученную от Исполнителя, только на цели, предусмотренные договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Исполнителя;
4.4. Заказчик обязан возместить Исполнителю дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя;
4.5. Исполнитель имеет право на фото- и видео съемку и публикацию фото (видео) материалов реализованного объекта без указания данных Заказчика и с предварительного разрешения Заказчика;
4.6. Заказчик обязан предупредить Исполнителя о своем предполагаемом длительном (более 10 дней) отсутствии по адресу, указанному в (п. 1.1) и (или) назначить на время отсутствия лицо, уполномоченное (с правом подписи по Договору).
4.7. Гарантия качества. Качество выполненной работы соответствует условиям договора. Результат выполненной работы в момент передачи Заказчику обладает свойствами и отвечает требованиям, обычно предъявляемыми к результатам работы такого рода. Гарантийный срок работ – шесть месяцев.
5. Ответственность Сторон. Порядок расторжения договора
5.1. В случае, если на стороне Заказчика выступает юридическое лицо (предприниматель), расторжение договора возможно только по соглашению сторон. При этом Заказчик выплачивает Исполнителю помимо стоимости фактически выполненных работ, штраф в размере 10% от цены договора (п. 2.1), но не более и разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу;
|
|
|
5.2 В случае, одностороннего отказа от Договора Заказчика (физического лица) не по вине Исполнителя, Заказчик, помимо стоимости фактически выполненных работ, выплачивает Исполнителю штраф в размере 10% от цены договора (п. 2.1), но не более и разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
5.3. В случае нарушения сроков оплаты (п. п. 2.2 – 2.2.3), Заказчик выплачивает Исполнителю договорную неустойку в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки;
5.4. В случае нарушения сроков выполнения работ, Исполнитель выплачивает Заказчику договорную неустойку в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от стоимости невыполненных работ (Приложение №2), за каждый календарный день просрочки;
5.5 В случае уклонении Заказчика от принятия выполненной работы (молчание (отсутствие ответа), в том числе немотивированного отказа от принятия работы, Исполнитель вправе по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня, когда, согласно договору, результат работы должен был быть принят Заказчиком и при условии соблюдения (п. 6.1.) обратиться в суд с требованием о взыскании задолженности по Договору, штрафа (п. 5.1/5.2), неустойки (п. 5.3).
5.6 Уведомление о расторжении договора должно быть направлено за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения Договора.
5.7 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, без каких-либо дальнейших обязательств перед Заказчиком, в случае нарушения Заказчиком существенных условий настоящего договора, каковыми являются:
- нарушение сроков оплаты (п.п. 2.1 – 2.2.3);
|
|
|
- не исполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком (п. 3.1.1; п. п. 3.3 – 3.3.3).
Разрешение споров
6.1. Для разрешения споров, разногласий устанавливается обязательный досудебный порядок. Претензия, уведомление о расторжении, мотивированный отказ от приемки работ, должны быть направлены одновременно на почтовый и на электронный адрес контрагента (способом п. 7.2 договора). Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
Срок ответа на претензию устанавливается не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты направления. При этом, датой расторжения, будет считаться день, следующий за днем истечения срока для ответа.
6.2. Любые споры и разногласия по настоящему Договору, в случае не достижения согласия между Сторонами, подлежат разрешению в Арбитражном суде Челябинской области (для договора, где стороны предприниматели – ЮЛ, ИП);
6.3. Споры по искам о защите прав потребителя, передаются в суд в соответствии с российским законодательством;
6.4 Территориальная подсудность применяется по любым искам Исполнителя к Заказчику. Исполнитель вправе без письменного предупреждения обратиться в суд с исковым заявлением либо заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по настоящему договору;
6.5 Споры по искам и заявлениям о выдаче судебного приказа Исполнителя к Заказчику в соответствии с правилами договорной подсудности, разрешаются в следующем порядке:
6.5.1 Исковые заявления на сумму 50 000 руб. и выше, споры по которым в зависимости от категории споров и суммы исков отнесены к компетенции федерального районного суда, подлежат рассмотрению в Советском районном суде г. Челябинска;
6.5.2 Исковые заявления Исполнителя к Заказчику о выдаче судебного приказа. Споры, по которым в зависимости от категории споров и суммы исков отнесены к компетенции мирового судьи, подлежат рассмотрению мировым судьей Судебного участка № 1 Советского района г. Челябинска;
|
|
|
