 |
Условия оплаты и размер вознаграждения
|
|
|
|
Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется представлять интересы Заказчика по спору, вытекающему из договора № _________________ участия в долевом строительстве от __.__._______ г., о взыскании с __________________ (далее – «Застройщик») неустойки за нарушение срока передачи __-комнатной квартиры номер ___, общей площадью ____ кв. м., этаж ____, секция ___, расположенной в строящемся многоквартирном доме по адресу: ________________________________, а также требования о взыскании с Застройщика штрафа в размере 50% от присужденной суммы на основании п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей».
1.2. Исполнитель обязуется:
1.2.1. Подготовить и направить Застройщику претензию в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента государственной регистрации договора уступки прав, заключенного между Заказчиком и участником долевого строительства договора уступки прав.
1.2.2. Подготовить и представить на согласование Заказчику исковое заявление в срок, не превышающий 7 рабочих дней с момента заключения между Заказчиком и участником долевого строительства договора уступки прав.
1.2.3. Подать исковое заявление в Арбитражный суд Московской области/города Москвы в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента истечения срока ответа на претензию, предусмотренную п. 1.2.1 настоящего Договора.
1.2.4. Представить интересы Заказчика во всех судебных заседаниях по делу в суде первой инстанции.
1.2.5. Подготовить и представить в Арбитражный суд Московской области/города Москвы иные документы, необходимые для разрешения дела в пользу Заказчика.
1.2.6. Представить интересы Заказчика в судах апелляционной и кассационной инстанции, независимо от того, кто из сторон судебного спора является инициатором обжалования судебного акта.
|
|
|
1.2.7. Получить решение и исполнительный лист по делу в срок не позднее 15 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу.
1.2.8. Осуществить необходимые мероприятия исполнительного производства в рамках своей компетенции, силами и средствами, разрешенными действующим законодательством Российской Федерации, а именно:
1.2.8.1. представить в территориальный орган налоговой инспекции заявление о предоставлении информации об открытых расчётных счетах застройщика;
1.2.8.2. при наличии сведений о счетах Застройщика, представить в соответствующий банк Застройщика исполнительный лист;
1.2.8.3. в случае если на расчётных счетах застройщика отсутствуют денежные средства, достаточные для удовлетворения требований Заказчика, подать в территориальный отдел Федеральной службы судебных приставов заявление о возбуждении исполнительного производства;
1.2.8.4. осуществлять все меры для взыскания денежных средств в пользу Заказчика до полного исполнения решения суда.
1.2.9. Консультировать Заказчика по всем юридическим вопросам, возникающим в процессе рассмотрения дела в суде, а также на стадии исполнительного производства.
Обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязуется:
а) оказать услуги надлежащего качества;
б) оказать услуги в объеме, установленном п. 1.2. настоящего Договора;
в) при выполнении обязанностей, указанных в разделе 1 настоящего Договора, руководствоваться действующим законодательством;
г) регулярно информировать Заказчика о ходе исполнения поручения по настоящему Договору;
д) в течение 10 рабочих дней возвратить всю сумму вознаграждения, уплаченную Заказчиком в счет оплаты услуг по настоящему Договору, в случае полного отказа в удовлетворении судом исковых требований Заказчика;
е) не разглашать сведения, сообщенные ему Заказчиком, в связи с оказанием правовой помощи.
|
|
|
Обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
3.1.2. Предоставить Исполнителю для ознакомления оригиналы следующих документов: договор участия в долевом строительстве, договор уступки права требования (при наличии), документы об оплате стоимости квартиры (платежные поручения, квитанции, чеки, банковские ордеры и др.), имеющиеся дополнительные соглашения к договору участия в долевом строительстве (при наличии), акты (при наличии), уведомления и письма Застройщика (при наличии) и др.
3.1.3. Своевременно предоставлять Исполнителю копии всех относящихся к делу документов, полученных во время исполнения настоящего Договора, а именно: дополнительные соглашения к договору участия в долевом строительстве (о переносе срока передачи объекта долевого строительства, об изменении цены договора участия в долевом строительстве, об изменении реквизитов сторон договора участия в долевом строительстве и др.), акты (осмотра объекта долевого строительства, дефектные ведомости, смотровые листы, акты приема-передачи объекта долевого строительства и др.), уведомления (о вводе в эксплуатацию, завершении строительства и необходимости приёмки объекта долевого строительства, о переносе срока передачи объекта долевого строительства, об изменении цены договора участия в долевом строительстве и др.), ответы Застройщика на претензии Заказчика и иные документы.
3.1.4. Предоставить информацию: о банковских реквизитах Заказчика (по требованию Исполнителя), изменении паспортных данных (в т.ч. в период исполнения настоящего Договора).
3.1.5. Предоставить Исполнителю доверенность с правом на представление его интересов:
- в системе арбитражных судов Российской Федерации,
- в банках и иных кредитных организациях,
- в территориальных органах Федеральной налоговой службы,
- в территориальных органах Федеральной службы судебных приставов.
3.1.5. По требованию Исполнителя предоставить ему оригиналы необходимых для участия в судебном заседании документов.
Условия оплаты и размер вознаграждения
|
|
|
4.1. Вознаграждение Исполнителя оплачивается Заказчиком в следующем порядке:
4.1.1. Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение в размере ______________ рублей в течение трёх рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.
4.1.2. Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение в размере ___% от присужденной судом суммы в течение трёх рабочих дней с момента поступления на расчетный счёт Заказчика денежных средств, взысканных по исполнительному листу в полном объёме.
4.2. Исполнитель вправе не приступать к исполнению поручения, либо отказаться от исполнения поручений Заказчика в случае нарушения Заказчиком положений пункта 4.1.1. настоящего Договора.
4.3. Размер вознаграждения Исполнителя является конфиденциальной информацией, оглашение сторонами настоящего Договора данной информации третьим лицам не допускается.
Срок договора
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и прекращает свое действие с момента выполнения всех взятых на себя Сторонами обязательств.
|
|
|
