 |
Срок действия контракта и гарантийные обязательства
|
|
|
|
5.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по 15 мая 2020 года.
5.2. Объем предоставления гарантий качества: 100 % от объёма выполненных работ.
5.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке в случаях:
5.4.1. Неоднократного (два и более раз за календарный месяц) неисполнения Подрядчиком требований пунктов 3.1.3, 3.1.6 и 4.7 контракта.
5.4.2. Неоднократного (два и более раз в течение срока действия контракта) уклонения Подрядчика от участия в контрольных проверках выполнения работ и (или) отказа от подписания актов контрольных проверок.
5.5. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
5.6. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
|
|
|
5.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – Единая информационная система) и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в Единой информационной системе.
5.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
5.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
|
|
|
5.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией об аукционе требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством в пределах взятых на себя обязательств.
6.2. Подрядчик возмещает ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам по вине Подрядчика и убытки, возникшие у Заказчика в связи с неисполнением обязательств по контракту или действиями (бездействием) Подрядчика и его персонала.
6.3. Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный по его вине третьим лицам при выполнении работ по контракту, в том числе при ненадлежащем качестве работ, отступлениях от требований контракта, повлекших причинение вреда третьим лицам.
6.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего выполнения работ по контракту привлеченными субподрядными организациями, за координацию их деятельности.
6.5. Подрядчик несет ответственность за привлечение иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством.
6.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустойки (штрафа, пени). Заказчик вправе удовлетворить требование об уплате неустойки (штрафа, пени) во внесудебном порядке за счет обеспечения исполнения контракта.
|
|
|
6.7. В случае неуплаты Подрядчиком пени в установленные в требовании сроки сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, уменьшается на сумму пени.
6.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», в размере не менее 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. Пеня определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ; С - размер ставки).
Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
|
|
|
При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
6.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик начисляет Подрядчику штраф в размере:
- 10 (десяти) процентов от цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 миллионов рублей;
- 5 (пяти) процентов от цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 миллионов рублей до 50 миллионов рублей.
- 1 (один) процент от цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Размер штрафа составляет 576273 рублей.
6.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.11. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере:
- 2,5 (двух целых пяти десятых) процента от цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 миллионов рублей;
- 2 (двух) процентов от цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 миллионов рублей до 50 миллионов рублей.
- 1 (один) процент от цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
|
|
|
- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Размер штрафа составляет 576273 рублей.
6.12. За непредставление информации о соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более 10 (десяти) процентов цены контракта в срок, указанный в пункте 3.1.10 контракта, Заказчик начисляет Подрядчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с пунктом 3.1.10 контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
6.13. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено справкой, выданной Торгово-промышленной палатой или иным уполномоченным органом.
Прочие условия
7.1. Все изменения и дополнения к контракту считаются действительными, если они совершены в простой письменной форме и подписаны Сторонами, за исключением случаев изменения наименований, мест нахождения, реквизитов (в т. ч. банковских) Сторон, указанных в разделе 8 контракта, о которых Стороны обязуются сообщить друг другу в одностороннем порядке путем направления другой Стороне уведомления, совершенного в простой письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней с момента, когда были произведены такие изменения. Все изменения и дополнения к контракту подлежат размещению в Единой информационной системе.
7.2. В случае нарушения правил ограждения мест производства работ Подрядчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.3. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.
7.4. Подрядчик не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из контракта, третьим лицам.
7.5. Все разногласия по контракту решаются Сторонами путем переговоров, а при недостижении соглашения передаются в Арбитражный суд Республики Карелия. Претензионный порядок разрешения споров обязателен, срок ответа на претензию – 5 (пять) рабочих дней с момента ее получения контрагентом.
7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.7. Все приложения, указанные в контракте, являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - копия протокола подведения итогов аукциона в электронной форме от 21 февраля 2017 года №0806300011817000009-3.
Приложение № 2 - перечень объектов внешнего благоустройства, с указанием площадей и видов работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в Петрозаводском городском округе на период с момента заключения контракта (но не ранее 01 марта 2017 года) по 31 декабря 2019 года.
Приложение № 3 - перечень работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в Петрозаводском городском округе на период с момента заключения контракта (но не ранее 01 марта 2017 года) по 31 декабря 2019 года и кратность их выполнения.
Приложение № 4 - формы расчета стоимости работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в Петрозаводском городском округе на период с момента заключения контракта (но не ранее 01 марта 2017 года) по 31 декабря 2019 года.
Приложение № 5 - критерии качества выполненных работ по уходу за объектами внешнего благоустройства.
Реквизиты Сторон
| ЗАКАЗЧИК: Администрация Петрозаводского городского округа. | ПОДРЯДЧИК: ООО «ТехРент» 197022 г. Санкт-Петербург |
| ИНН 1001040505 КПП 100101001 | Вяземский пер., д.6, литер. А, пом.5-Н |
| УФК по Республике Карелия (Администрация Петрозаводского городского округа, л/с 03063006930), р/с № 40204810400000000032 в отделении – НБ Республики Карелия, г. Петрозаводск, БИК 048602001 Реквизиты для перечисления неустойки: получатель: УФК по Республике Карелия (Администрация Петрозаводского городского округа) ИНН 1001040505, КПП 100101001, БИК 048602001, ОКТМО 86701000, Счет № 40101810600000010006 в отделении – НБ Республика Карелия, г. Петрозаводск Код бюджетной классификации: 11111690040042002140, 11111646000040000140 | ИНН 7813516725 КПП 781301001 ОГРН 1117847449598 р/сч 40702810000020001467 Филиал ББР Банка (АО) г. Санкт-Петербург БИК 044030785 к/сч 30101810300000000785 тел/факс: (812)640-50-90 тел: +7960-218-56-57 e-mail: texrent@mail.ru |
| _____________________/Г.С.Нюппиев/ | _______________________ /Б.Р.Сидоров/ |
М.П. М.П.
Приложение № 1
к муниципальному контракту
от 06.03.2017
№ 0806300011817000009-0142294-01
ПРОТОКОЛ
Подведения итогов
|
|
|
