 |
Действие непреодолимой силы
|
|
|
|
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по выполнению работ на установку оборудования системы видеонаблюдения по адресу: г. Челябинск, ______________________.
1.2. Подробное описание работ, выполняемых по договору указывается в Техническом задании, Приложение №1 к Договору.
СТОИМОСТЬ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ
2.1. Общая стоимость работ и материалов, выполняемых Исполнителем по настоящему Договору, составляет: 179 981 (Сто семьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек без НДС.
2.2. Оплата по Договору производится по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Заказчик перечисляет на счет Исполнителя сумму в размере 50%, а именно 89 990,50 рублей в качестве предоплаты в течении 5 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
3.2. Заказчик перечисляет на счет Исполнителя оставшуюся сумму в размере 89 990,50 рублей в течение 5 рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ и СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Начало работ: в течении 5 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора и поступления предоплаты на расчетный счет Исполнителя.
4.2. Условия прокладки кабельных линий вне помещений предусматривает производство работ при температуре воздуха от -5С и выше. В случае отсутствия вышеперечисленных условий срок окончания работ сдвигается на время отсутствия данных условий.
4.3. Окончание работ: в течении 15 рабочих дней с момента начала работ при условии обеспечения Заказчиком своевременного доступа к выполнению работ, а также при необходимых погодных условиях.
|
|
|
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Своевременно выполнить работы из своих материалов, своими силами и средствами, с использованием специальных инструментов и оборудования. Все поставляемые материалы, изделия и оборудование (если они подлежат соответствующей сертификации) должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
5.1.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, а также требованиями СНиП, СанПиН, ГОСТ и др. Надлежаще оформить исполнительную документацию и акты скрытых работ согласно РД-11-02-2006.
5.2. Исполнитель вправе:
5.2.1. Запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимую для выполнения работ.
5.2.2. Своевременно получить оплату выполненных работ.
5.2.3. Сдать выполненные работы досрочно.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Принять в течении трех дней выполненные с надлежащим качеством работы и оплатить их.
5.3.2. Своевременно обеспечить доступ на территорию и в закрытые помещения.
| _________________________ (Исполнитель) | __________________________ (Заказчик) |
5.3.3. До начала работ по настоящему Договору назначить приказом ответственное лицо за содержание и организацию работ, уполномочив его принимать работы у Исполнителя и подписывать документацию на выполнение Исполнителем работы; представлять Исполнителю для ознакомления всю имеющуюся у него техническую и эксплуатационную документацию (проекты, акты, паспорта, инструкции по эксплуатации); предоставлять доступ в закрытые помещения.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Осуществлять надзор за качеством выполняемых работ, контролировать качество используемых материалов, требовать от Подрядчика информацию о ходе исполнения Договора.
5.4.2. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области строительства, сертификации, стандартизации, пожарной безопасности, оценки качества и т.п., для проверки соответствия выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Договором.
|
|
|
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. Заказчик обязан в течение 3-х дней после окончания работ принять выполненную работу и подписать двухсторонний Акт сдачи-приемки выполненных работ.
6.2. При обнаружении отступлений от условия договора, ухудшающих результат работы или иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Исполнителю и отразить это в Акте сдачи-приемки выполненных работ с указанием разумных сроков их исправления.
6.3. При уклонении Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки, Акт считается подписанным по истечении 3 дней с момента уведомления Исполнителем Заказчика об окончании работ и передачи документов (в т.ч. Акта сдачи-приемки).
6.4. По истечении 3-х дней с момента уведомления, считается, что Исполнитель работу сдал, а Заказчик принял и у Заказчика возникает обязательство произвести оплату выполненных работ в полном объёме согласно по 3.2. настоящего договора.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Исполнитель гарантирует:
7.1.1. Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.
7.1.2. Бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования Заказчика при производстве работ (все отключения (срок и место) согласуются с Заказчиком).
7.1.3. Проведение инструктажа персонала Заказчика по правилам эксплуатации системы контроля доступа.
7.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,05% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки.
7.3. За нарушение сроков оплаты по настоящему договору Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,05% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки.
|
|
|
7.4. В случае ненадлежащего исполнения работ Исполнитель безвозмездно устраняет недостатки в работе в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента уведомления его Заказчиком о выявленных недостатках. В случае, если устранение недостатков невозможно Заказчик вправе требовать от Исполнителя соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
7.5. Гарантийный срок на выполненные работы и материалы составляет 12 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлениями, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовки, предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны правительства или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон сроки выполнения этих обязательств отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
| _________________________ (Исполнитель) | __________________________ (Заказчик) |
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области.
|
|
|
