Права и обязанности сторон

Поставки товара

 

г. Якутск "____"_____________ 2017 года

 

Индивидуальный предприниматель Варакин Максим Валентинович, в лице Тумакова Романа Александровича действующего на основании доверенности

№ 1134909 от 25.01.2017г., именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и _________________________________________________________________ ___________________________________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице ________________________________________________ ____________________________________________, действующего (ей) на основании ________________________________________________________________________, с другой стороны (далее - "Стороны"), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить "Товар" в количестве и ассортименте согласно принятым Поставщиком заказам Покупателя.

1.2. Ассортимент, количество Товара и цены, по которым Поставщик обязуется поставлять Товар в рамках настоящего договора, указаны в Товарной накладной, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю или перевозчику Покупателя.

1.4. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

1.5. Поставщик гарантирует:

- соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю;

- соблюдение требований нормативных документов в отношении материалов и изделий, ввоз которых осуществляется на территорию Российской Федерации;

- наличие обязательных сертификатов РФ на импортные товары.

 

ЦЕНА ТОВАРА

2.1. После получения заказа от Покупателя и при наличии необходимого количества Товара на складе, Поставщик выставляет Покупателю счет, счет-фактуру на оплату Товара.

2.2. Цена Товара указана в накладных, для каждой отдельной партии товара, действительна в течение срока, действия настоящего договора или до подписания сторонами нового соглашения о цене или иного взаиморасчета.

 

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Покупатель уплачивает Поставщику цену поставленных Товаров в течение _________ (_______________________) календарных дней с момента получения Товара Покупателем или его полномочным представителем. Днем отсчета срока оплаты считается день фактического получения товара Покупателем.

Срок оплаты продовольственных товаров определяется по следующим правилам:

- продовольственные товары, на которые срок годности установлен менее чем 10 (десять) дней, подлежат оплате в срок не позднее чем 8 (восемь) рабочих дней со дня фактического получения таких товаров Покупателем;

- продовольственные товары, на которые срок годности установлен от 10 (десяти) до 30 (тридцати) дней включительно, подлежат оплате в срок не позднее, чем 25 (двадцать пять) календарных дней со дня фактического получения таких товаров Покупателем;

- продовольственные товары, на которые срок годности установлен свыше 30 (тридцати дней), а также алкогольная продукция, произведенная на территории Российской Федерации, подлежат оплате в срок не позднее чем 40 (сорок) календарных дней со дня фактического получения таких товаров Покупателем.

3.1.1. Законные проценты, предусмотренные по ст. 317.1 ГК РФ на сумму задолженности за период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне по Договору.

3.2. Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления Покупателем безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика, внесения наличных денежных средств в кассу Поставщика, или расчет производится через представителя Поставщика.

3.3. При оплате Товара в безналичной форме датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, при оплате наличными денежными средствами датой оплаты считается дата поступления наличных денежных средств в кассу Поставщика.

3.4. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным при 100% (сто процентов) расчете с Поставщиком за каждую партию полученного Товара Покупателем, с причитающимися процентами и штрафами за просрочку платежа, если таковые имеются.

3.5. В случае нарушения Покупателем сроков и порядка оплаты товара, Поставщик вправе в одностороннем порядке перевести Покупателя на условия отгрузки товара по предоплате.

3.6. Поставщик вправе потребовать у Покупателя, в подтверждение оплаты Товара, копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.

3.7. Стороны подписывают акты сверок ежеквартально. Покупатель в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения от Поставщика акта сверки обязан подписать его и возвратить один подписанный экземпляр Поставщику, либо письменно сообщить о своих разногласиях к акту. В случае невозвращения Покупателем Поставщику подписанного акта сверки в указанный срок или не предоставления возражений в тот же срок, акт сверки считается признанным Покупателем в редакции Поставщика.

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. В течение двух суток с момента получения от Покупателя заявки на поставку Товара уведомить Покупателя о наличии готового к отгрузке Товара на складе Поставщика, либо поставить Товар в адрес Покупателю, в зависимости от условий поставки партии Товара.

4.1.2. Передать Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц, надлежащего качества, количества и ассортимента, согласно заявке Покупателя.

4.2. Покупатель обязан:

4.2.1. Выплатить стоимость полученного от Поставщика Товара, согласно Главы 3 настоящего Договора.

4.2.2. Осуществлять, в установленные настоящим договором сроки, проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству.

4.2.3. Покупатель не имеет права отказаться от приемки товара, поставленного в соответствии с условиями настоящего договора.

4.3. Покупатель имеет право заявить претензию Поставщику по качеству Товара в течение 3 (трех) календарных дней с даты приемки Товара. Претензия должна быть послана в адрес Поставщика в письменной форме и содержать детальное описание выявленных недостатков.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Поставка Товара осуществляется партиями на основании заказов Покупателя и при наличии соответствующего Товара на складе Поставщика.

5.2. Заказ Покупателя должен содержать наименование (ассортимент), количество Товара, условия поставки и адрес, по которому должен быть поставлен Товар.

5.3. Указанный в п.п. 5.1 - 5.2 настоящего договора, заказ Покупателя может быть сделан как письменно, в том числе по факсу или по электронной почте, так и по телефону.

5.4. Доставка Товара в каждую торговую точку производится силами Поставщика, строго по времени, обозначенном в графике доставки товара к приложению (№1)договора поставки.

5.5. Отгрузка Товара осуществляется в количестве и ассортименте, указанных в накладных на Товар.

5.6. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи Товара Покупателю, уполномоченному представителю Покупателя или перевозчику груза, что подтверждается датой, указанной в товарно-транспортной накладной.

5.7. В случае срыва приемки товара по вине Покупателя, в том числе из-за отсутствия представителя Покупателя в месте приемки, не обеспечения доступа к месту разгрузки, Поставщик освобождается от ответственности за несоблюдение срока поставки.

5.8. В случае если место разгрузки не оборудовано должным образом (мусор, лужи, гололед, снег отсутствие подъезда), Поставщик освобождается от ответственности за повреждение товара во время разгрузки.

5.9. Упаковка Товара обеспечивает его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.

5.10. В случае обнаружения некачественного товара, выявленного Покупателем после приемки товара на свой склад, Покупатель может вернуть Товар при соблюдении следующих условий:

- до конца срока годности Товара должно оставаться не менее 45 (сорока пяти) календарных дней;

- возврат должен быть оформлен надлежащим образом: составлен акт претензии/возврата по тем ценам Поставщика, которые указаны в накладной Поставщика на отгрузку товара;

5.11. Возврат (обмен товара)с истекающими сроками годности Товара, Поставщик принимает у Покупателя за 10 календарных дней до истечения срока годности, а также Товара, который вводился в ассортимент на тестовый период продаж по согласованию сторон.

5.12. Основанием для предъявления претензий по недостаткам товара по количеству и качеству, по ассортименту и комплектации товара, тары и/или упаковки является соответствующий акт по форме ТОРГ-2.

 

ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. Приемка Товара по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется во время передачи Товара Покупателю.

6.2. В случае несоответствия количества, товарного вида или ассортимента Товара заказу Покупателя в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара.

6.3. При поставке Товара в адрес Покупателя и в случае его отказа от приемки Товара составляется акт, подписываемый уполномоченными представителями сторон, в котором Покупатель обязан указать причины отказа, должность и фамилию лица, производившего приемку Товара.

6.4. В случае отказа Покупателя составить акт, предусмотренный п. 6.3 настоящего договора, факт отказа удостоверяется односторонним актом, составленным представителем Продавца.

6.5. Покупатель в ходе приемки проверяет наличие на Товаре и транспортной упаковке информации на русском языке о составе, производителе, сроках годности, условиях хранения и применения, а также других установленных сведений.

6.6. При обнаружении поставки товара в количестве, превышающем в заявке, Покупатель по своему выбору:

- оплачивает товар по цене, определенной для данного товара в накладной, согласно Главы 3 настоящего Договора;

- принимает товар на ответственное хранение. Поставщик обязан данный Товар вывезти от Покупателя не позднее суток с момента получения извещения от Покупателя.

6.7. Покупатель с момента обнаружения недостатков Товара по качеству, немедленно возвращает их Поставщику о чем делается соответствующая запись в товарно-транспортной накладной.

 

КАЧЕСТВО ТОВАРА

7.1. Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю.

7.2. Качество поставляемого по настоящему договору Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ, утвержденным для данного вида Товаров, а также сертификатам соответствия.

7.3. Продавец отвечает за недостатки Товара, если Покупатель докажет, что недостатки Товара возникли до его передачи Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. В этом случае Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение суток с момента признания некачественного Товара Поставщиком.

7.4. Замена некачественного Товара осуществляется при наличии аналогичного Товара на складе Поставщика. При отсутствии аналогичного Товара сторонами по договоренности решается вопрос о возможности его замены другим Товаром.

7.5. Брак, возникший по вине Покупателя в результате нарушения им правил транспортировки, складирования или хранения товара, возврату или обмену на качественный товар не подлежит.

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае нарушения сроков платежа по выставленному счету (п. 3.1.) настоящего Договора, Покупатель обязан уплатить Поставщику неустойку (пеню):

- в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50% (пятидесяти процентов) от стоимости полученной партии товара;

- при просрочке более чем 20 (двадцать) календарных дней, в размере 0,3 % (ноль целых три десятых процента), от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки, но не более 50% (пятидесяти процентов) от стоимости полученной партии товара.

Просрочка исчисляется в календарных днях.

Право на получение штрафных санкций (неустойки) за нарушение обязательств возникает у стороны договора после признания должником выставленной ему претензии (требования Поставщика об уплате штрафных санкций) и счета на уплату неустойки, либо после вступления в силу решения суда о присуждении неустойки. Срок ответа на претензию составляет 10 рабочих дней с момента ее получения.

8.2. В случае отказа от приемки товара, заказанного либо отобранного Покупателем в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора, покупатель выплачивает неустойку в размере 1 % (один процент) от суммы заказа, а также стоимость транспортировки Товара до места поставки и обратно.

8.3. Применение неустойки является правом, а не обязанностью сторон.

8.4. В случае нарушения Покупателем условий, предусмотренных п.3 настоящего договора, Поставщик вправе по своему усмотрению:

- в одностороннем порядке приостановить дальнейшее исполнение настоящего договора до полной оплаты полученных Покупателем товаров, и/или неустойки;

- в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения настоящего договора;

- в случае просрочки оплаты поставленного товара более чем 10 (десять) календарных дней Поставщик вправе потребовать возврата поставленной партии и/или иного товара, находящегося на складе Покупателя, на сумму неоплаты по ценам поставщиков данного товара. Возврат в этом случае должен быть произведен, по выбору Поставщика, транспортом Покупателя или Поставщика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления Поставщиком соответствующего требования. Расходы по транспортировке при этом относятся на Покупателя. Возврату подлежит только товар, соответствующий требованиям по качеству. Обнаруженное Поставщиком несоответствие товара по качеству, допущенное по вине Покупателя, влечет право Поставщика отказаться от приемки такого товара и требовать его оплаты в полном объеме.

- известить других Поставщиков о неплатежеспособности Покупателя.

8.5. Настоящим Поставщик подтверждает, что при просрочке оплаты Товара на срок, указанный в п.8.4. настоящего договора, и получении от Поставщика требования о передаче Товара на сумму задолженности, Покупатель готов выполнить требования и действия Поставщика, связанные с получением Товара который полностью соответствуют настоящему Договору.

8.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.7. Право собственности и риск случайной гибели, порчи или кражи Товара переходит от Поставщика к Покупателю, с момента приемки товара Покупателем и подписания Сторонами товарных накладных.

8.8. В случае если какое-либо из положений Договора будет сочтено противоречащим действующему законодательству и по этой причине будет считаться недействительным, это не отменяет действия всех остальных его положений.

 

ФОРС-МАЖОР

(ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

9.1. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят обстоятельства, возникшие помимо их воли, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, включая, в частности, пожар, наводнение, землетрясение, эпидемии, военные действия, массовые беспорядки, забастовки иные социальные катаклизмы, непосредственно препятствующие исполнению Сторонами обязательств по Договору.

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от Сторон и невозможности, в связи с этим, полного или частичного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, срок их исполнения отодвигается соразмерно времени, в течение которого эти обстоятельства будут объективно действовать. Если такие обстоятельства непреодолимой силы длятся более одного месяца, Стороны должны провести переговоры для выработки единой позиции о продолжении работы по Договору. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны не имеют права в одностороннем порядке отказаться от исполнения принятых на себя обязательств по договору.

9.3. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать контрагента о таком препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору. Предоставить другой стороне для их подтверждения документ компетентного государственного органа, в течение 7 (семи) календарных дней, с момента наступления таких обстоятельств.

9.4. В случае неуведомления другой стороны в надлежащей форме и в установленные выше сроки, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, Стороны теряют право ссылаться на вышеуказанные обстоятельства, как на препятствующие исполнению обязательств.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

10.1. Стороны настоящего Договора в соответствии со статьями 3, 9 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон) дают свое согласие на обработку и использование следующих персональных данных для дальнейшего сотрудничества в целях исполнения Договора, а именно:

- ФИО и должность руководителей и иных указанных в Договоре лиц;

- адреса регистрации и почтовые адреса указанных лиц;

- банковские реквизиты;

- персональные данные, содержащиеся в учредительных и регистрационных документах Сторон.

10.2. Обработка и использование персональных данных производится в соответствии с принципами обработки персональных данных: принцип законности целей и способов обработки персональных данных, соответствие целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным Сторонами при заключении настоящего Договора (ст. 5 Закона).

10.3. Стороны, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом (ст. 7 Закона).

10.4. Покупатель не дает свое согласие на обработку и использование персональных данных содержащихся в документе, удостоверяющем личность руководителя организации либо физического лица, зарегистрированного в качестве Индивидуального предпринимателя (сведения о номере, дате его выдачи и выдавшем его органе).

10.5. Стороны за нарушение требований Закона несут предусмотренную законодательством РФ ответственность (ст. 24 Закона).

10.6. Условия настоящего Договора действуют со дня подписания настоящего Договора и до окончания срока его действия, равно, как и до дня отзыва в письменной форме согласно п. 5 ст. 21 Закона с последующим уничтожением персональных данных, в срок не позднее 30 (Тридцати) дней с момента поступления отзыва.

 

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

11.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде РС(Я).

11.3. Споры по настоящему договору могут быть переданы на рассмотрение Арбитражного суда РС(Я) только после отклонения письменной претензии, в т.ч. не представления на нее ответа. Все претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены в течение 30 (тридцати)календарных дней с момента получения.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Полномочными представителями Покупателя, имеющими право составлять заказы, принимать Товар и производить оплату являются следующие лица (ФИО полностью, подпись):

- _____________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________

12.2. Покупатель обязуется провести инструктаж своего персонала по оформлению документов при работе с Продавцом.

 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до 31 декабря 2017 г.В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока Договора ни одна из сторон письменно не заявит о его прекращении, то Договор считается заключенным на неопределенный срок.

13.2. Договор может быть расторгнут:

а) по заявлению одной из сторон;

б) по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

13.3. Прекращение действия договора не прекращает, неисполненных сторонами, принятых на себя обязательств. В случае непролонгирования договора на очередной календарный год, Покупатель обязан полностью исполнить обязательство по оплате поставленного товара, включая все пени и штрафы.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

14.2. Любые изменения, уведомления и дополнения, относящиеся к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего договора, подписанного уполномоченными представителями сторон и скреплены печатями.

14.3. Любое уведомление и иное сообщение, направленное сторонами друг другу в связи с договором, должно быть в письменной форме. Оно считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным, заказным письмом с уведомлением о вручении, по телефаксу и заверенное подписью уполномоченного лица и печатью.

14.4. В случае изменения реквизитов стороны договора в течение 10 (десяти) календарных дней обязаны уведомить об этом друг друга.

14.5. С момента подписания данного договора все предшествующие договоры и переписка между сторонами по тому же предмету перестают действовать, теряют юридическую силу и являются ничтожными.

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Поставщик»   ИП Варакин Максим Валентинович Юр. адрес: 677000, РС (Я), г. Якутск, Ларионова, 2, кв.42 Почтовый адрес: 677007, РС(Я), г. Якутск, Покровский тракт, 7 км., «Автоколонна 1366» ОГРНИП 304143521900076 ИНН 143516451850 «АЗИАТСКО–ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК» (ОАО) г. Благовещенск БИК 041012765 Р/сч 40802810201050000003 Кор/сч 30101810300000000765   Телефон: 43-19-64; 43-19-65; 43-19-67 Бухгалтерия: [email protected] 8 (9142) 71-37-41   _________________________/Тумаков Р.А./   М.П.

«Покупатель» _____________________________________________ _____________________________________________ Паспорт:_____________________________________ _____________________________________________ ИНН/КПП:___________________________________ ОГРН:_______________________________________ Адрес регистрации:____________________________ _____________________________________________ Фактический адрес:____________________________ _____________________________________________ Банк:________________________________________ _____________________________________________ БИК_________________________________________ р/с__________________________________________ к/с__________________________________________ тел/факс:_____________________________________ email:________________________________________   ________________________/___________________/   М.П.

 

Приложение

к Договору поставки товара №___/16 от «___» __________ 201__ г.

 

 

Г Р А Ф И К П О С Т А В О К

 

 

День недели	Время доставки	Адрес доставки	Примечание

 

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ

ИП Варакин М.В. _______________________

 

_____________/Тумаков Р.А./ ______________/ _____________/ М.П. М.П.

 

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: