 |
Стоимость услуг и порядок оплаты
|
|
|
|
Договор на оказание услуги по созданию сайта
г. Санкт-Петербург
«__» ________ 2011
____________, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны, и Букалюк Пётр Евгеньевич, в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется:
1.1.1. Выполнить комплекс работ по созданию сайта на основе технического задания (далее — ТЗ), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.1.2. Совершать от своего имени, но за счет Заказчика юридические и фактические действия, связанные с размещением и поддержанием работоспособности веб-сайта Заказчика на ресурсах оператора 1gb.ru 
, предоставляющего соответствующие услуги размещения сайтов в сети Интернет (далее — хостинг). Хостинг-тариф Основной+, описанный на странице http://www.1gb.ru/price.php
1.1.3. Совершать от своего имени, но за счет заказчика юридические и фактические действия, связанные с регистрацией доменного имени в зоне.ru (.com,.net,.org и иных аналогичных по стоимости зонах, информация о стоимости на сайте www.nic.ru).
Права и обязанности Заказчика
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Безоговорочно принять условия настоящего договора и строго выполнять все его требования.
2.1.2. Предоставить Исполнителю в электронном виде материалы, необходимые для изготовления веб-сайта: набор изображений и текстовых материалов, для размещения на сайте, а так-же прочие материалы, необходимые по мнению Заказчика или Исполнителя для создания сайта.
2.1.3. Предоставить Исполнителю данные для регистрации доменного имени и аккаунта (учетной записи) на сайте хотинг-провайдера.
|
|
|
2.1.3.1. Для физических лиц:
· Паспортные данные;
· Телефон;
· E-mail (рекомендуем сделать отдельный Email на Яндексе для работы с сайтом).
2.1.3.2. Для юридических лиц:
· Наименование организации;
· ИНН/КПП;
· Юридический адрес;
· Почтовый адрес;
· Телефон;
· Факс;
· E-mail.
2.2. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя выполнения работ, не описанных в ТЗ.
2.3. За несоблюдение правил продления услуг хостинга и продления срока регистрации доменного имени, Исполнитель ответственности не несет.
2.4. Заказчик несет полную ответственность за содержание и достоверность рекламной информации, а также за юридическую правомерность использования логотипов и названий фирм, в соответствии с законодательством РФ.
2.5. В случае внесения Заказчиком самостоятельных изменений в содержание сайта, Исполнитель ответственности за сохранность внешнего вида (дизайна) сайта не несет.
2.6. В случае внесения Заказчиком самостоятельных изменений в программный код сайта или изменений настроек сайта из учетной записи Администратора сайта, Исполнитель ответственности за работоспособность сайта не несет. Данный сайт снимается с бесплатной технической поддержки и все работы по сайту, связанные с поддержкой и обновлением программного кода сайта осуществляются на платной основе.
Права и обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Создать веб-сайт согласно ТЗ.
3.1.2. По просьбе Заказчика своевременно знакомить Заказчика с ходом выполнения работ по настоящему Договору.
3.1.3. Произвести ряд действий по регистрации, оформлению и настройке доменного имени и хостинга для Заказчика.
3.2. Исполнитель оставляет за собой право на размещение в нижней части страницы разработанного сайта ссылки на свой сайт, представляющий собой строку: «Петровская Студия» - создание и продвижение сайтов, а также гиперссылки на сайт http://www.petrostudium.ru
|
|
|
Срок выполнения услуг
4.1. Исполнитель обязан приступить к оказанию услуг на следующий рабочий день после получения предоплаты от Заказчика.
4.2. Исполнитель обязуется в течение оговоренного в ТЗ срока осуществить регистрацию доменного имени сайта Заказчика _________________, а также создать полнофункциональный сайт с шаблоном согласно ТЗ.
4.3. Срок оказания услуг по настоящему договору устанавливается от даты заключения договора до момента его расторжения по требованию любой из сторон.
4.4. В течение 5 (Пяти) дней после окончания предоставления услуг Исполнитель предоставляет Заказчику отчет об оказанных услугах, а также акт об оказании услуг. Заказчик обязан в течение 3 (трех) дней подписать акт об оказании услуг или предоставить Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта.
Стоимость услуг и порядок оплаты
5.1. Стоимость услуги создания сайта указывается в ТЗ.
5.2. В течение 20 дней после заключения договора Заказчик обязуется перечислить на расчетный счет Исполнителя аванс в размере 50 % от стоимости договора ______ (_________) рублей.
5.3. 50 % от стоимости договора в размере _________ (___________) рублей Заказчик обязуется перечислить на расчетный счет Исполнителя в течение 3 (Трех) дней после подписания акта об оказании услуги.
Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты услуги Исполнителю и действует до момента выполнения сторонами своих обязательств.
6.2. Сроки выполнения работ указываются в ТЗ и отсчитываются с момента заключения настоящего Договора.
6.3. В случае задержки Заказчиком предоставления необходимых Исполнителю материалов, дата сдачи работы сдвигается на срок этой задержки.
6.4. В случае переноса Заказчиком сайта на сторонний хостинг настоящий договор теряет свою силу.
Конфиденциальность
7.1. Исполнитель обязуется сохранять в тайне всю коммерческую информацию, не относящуюся к категории общедоступной, которую он получил от Заказчика во время срока действия Договора, даже если она не была обозначена как секретная или конфиденциальная.
Ответственность сторон
8.1. В случае не оказания услуг Исполнителем в срок Исполнитель обязуется выплатить Заказчику неустойку. Размер неустойки определятся в ТЗ.
|
|
|
8.2. На усмотрение Сторон, неустойка, может быть исключена дополнительным оказанием услуг Исполнителем, а именно: в случае не выполнение пункта 3.2 настоящего договора Исполнителем, Исполнитель обязуется оказывать услуги, предусмотренные договором бесплатно, до момента появления веб-сайта Заказчика в первых десяти документах поисковой системы Yandex в соответствии с настоящим договором, либо выводом сайта в первую десятку выдачи Yandex по другому ключевому словосочетанию, утвержденному Заказчиком.
8.3. За просрочку оплаты услуг, оказанных в соответствии с настоящим договором, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,01 % от суммы договора за каждый день просрочки.
8.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
8.5. Обязанность по уплате неустойки возникает у соответствующей Стороны после того, как ею будет получена претензия заинтересованной Стороны с обоснованным расчетом пени, либо после того, как арбитражный суд вынесет решение присудить пени заинтересованной Стороне, если претензия не была выставлена или не признана Стороной, которой она была направлена.
8.6. Исполнитель не несет ответственности за содержание и качество распространяемой Заказчиком в сети Интернет информации, товаров и услуг Заказчика.
8.7. Заказчик, в случае нарушения им авторских прав Исполнителя отвечает за каждый случай такого нарушения в полном объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.8. Заказчик гарантирует, что, передавая Исполнителю информационные материалы, он не нарушает прав третьих лиц. Правами на информационные материалы обладает Заказчик, либо указанные им лица.
8.9. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.
8.10. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. При рассмотрении споров в суде, переписка Сторон по электронной почте будет признана достаточными доказательствами.
Разрешение споров
9.1. Все споры и разногласия между Сторонами должны решаться путем переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга.
|
|
|
