 |
Порядок сдачи и приемки работ
|
|
|
|
4.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.
4.2. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком производятся в соответствии с гражданским законодательством и оформляются актом выполненных работ, подписываемым обеими сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.
В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего договора Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику.
Подрядчик обязан в течение ____ дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.
4.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре.
4.4. Датой выполнения работ считается дата подписания сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков.
В случае выполнения работ отдельными этапами сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно.
4.5. После ввода объекта в эксплуатацию Подрядчик обязуется представить Заказчику в течение шести месяцев необходимую документацию для постановки объекта на баланс.
Ответственность Сторон
5.1. За нарушение установленного по договору конечного срока выполнения работ и за нарушение сроков выполнения этапов, если они предусмотрены по договору, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере ____ % цены работ или этапа за каждый день просрочки, но не более ____ % указанной цены.
5.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим договором сроков платежей Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере ____ % не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более ____ % указанной суммы.
|
|
|
5.3. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.
5.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством РФ.
5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору или устранения нарушений.
Действие обстоятельств непреодолимой силы
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникающих помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожар, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
6.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.
Порядок разрешения споров
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
|
|
|
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством РФ.
Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
8.2. Досрочное расторжение договора может иметь место в соответствии с п. 6.4 настоящего договора либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством РФ.
8.3. Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в соответствии с п. 3.1.2 настоящего договора без возмещения Подрядчику убытков, связанных с расторжением договора.
8.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой Стороне не позднее чем за _______ дней до предполагаемого дня расторжения настоящего договора.
Прочие условия
9.1. Настоящий договор вступает в действие с _________________ и действует до _________________ (или до исполнения Сторонами своих обязательств по договору).
9.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.4. Следующее приложение является неотъемлемой частью настоящего договора: Приложение. Техническое задание на ______ листах.
9.5. Другие условия по усмотрению Сторон __________________________________________________.
9.6. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
Местонахождение и банковские реквизиты сторон [30]
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
________________________ ________________________
(юридический и фактический (юридический и фактический
адрес, банковские реквизиты, ИНН) адрес, банковские реквизиты, ИНН)
|
|
|
Наименование должности Наименование должности
подпись подпись
инициалы, фамилия инициалы, фамилия
М.П. М.П.
Приложение к типовому договору
подряда от _______________ № ____
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ _______________________________________________________________________
(наименование работ)
Текст составляется в произвольной форме в соответствии с условиями договора подряда.
Предлагается включить в содержание технического задания следующие разделы.
1. Полное наименование Заказчика.
2. Полное наименование Подрядчика.
3. Основание для проведения работ.
4. Цель и исходные данные.
5. Требования Заказчика к выполнению работ.
6. Требования Подрядчика к выполнению работ.
7. Технико-экономическое обоснование.
8. Патентно-лицензионное обоснование (при необходимости наличия такового).
9. Работы проводятся в _______ этапов в соответствии с календарным планом выполнения работ.
10. Приложения.
Приложение 48
ТИПОВОЙ ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
г. ____________________ «____» ______________ 200 __ г.
___________________________________________________________________________________________,
(организационно-правовая форма юридического лица,
наименование индивидуального предпринимателя)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________________________________,
с одной стороны, и __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
(организационно-правовая форма юридического лица,
наименование индивидуального предпринимателя)
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
|
|
|
