 |
Гарантия качества работ и гарантийное обслуживание
|
|
|
|
6.1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих СНиП, СанПиН, технической документации и других нормативных документов.
6.2. Оценка качества выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком путем проверок на основании утвержденных нормативных документов. Результаты проверок оформляются двусторонним актом, в котором в случае необходимости фиксируются все недостатки, обнаруженные в работе Подрядчика. При отказе Подрядчика от участия в проверке либо от подписания акта об этом делается соответствующая отметка в акте. Указанный акт является основанием для применения к Подрядчику штрафных санкций, предусмотренных разделом 8 настоящего Контракта.
6.3. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3).
6.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счёт.
6.5. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписанным ответственными представителями Сторон.
6.6. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого Подрядчика с последующим возмещением затрат Подрядчиком по настоящему Контракту.
6.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик проводит экспертизу своими силами и составляет соответствующий акт о фиксировании недостатков и их характере, что не исключает права Сторон обратиться в арбитражный суд Ростовской области по данному вопросу.
|
|
|
Обеспечение исполнения контракта
7.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено документацией об аукционе в размере 20 % от начальной (максимальной) цены контракта 4 092 156 (четыре миллиона девяносто две тысячи сто пятьдесят шесть) руб.40 коп.
7.2. Обеспечение исполнения Контракта может быть представлено в виде:
-безотзывной банковской гарантии, выданной банком и отвечающей требованиям ст.45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
- внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
7.3. В ходе исполнения настоящего Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения настоящего Контракта.
7.4. В случае, если Подрядчик в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту выбрал внесение денежных средств, возврат таких денежных средств Подрядчику производится после надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по Контракту в течение 10 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования от Подрядчика.
Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
|
|
|
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном в постановлении Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
Размер штрафа определяется в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком, обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере, определяемом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
|
|
|
Размер штрафа определяется в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
8.5. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с п. 2.1.16 настоящего Контракта), начисляется штраф в размере 5 процентов такого привлечения, установленного Контрактом.
8.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.8. Применение неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств и устранения выявленных недостатков.
Срок действия контракта
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента направления оператором электронной площадки Подрядчику подписанного Заказчиком Контракта и действует до 31.12.2018г., но не ранее полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
9.2. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа и подписан электронными цифровыми подписями Заказчика и Подрядчика.
9.3. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.
|
|
|
