Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

10. Заключительные положения




10. 1. Если при исполнении Сторонами обязанностей, возложенных на них Контрактом, обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Контракта, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.

10. 2. По всем иным вопросам по Контракту, не урегулированным в Контракте, Стороны руководствуются нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

10. 3. Все споры, возникающие в связи с исполнением Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров.

10. 3. 1. При не достижении согласия спор разрешается в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. 3. 2. Стороны предусматривают обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования споров и разногласий по Контракту. Претензия подлежит передаче другой Стороне в письменной форме на бумажном носителе.

10. 3. 3. Ответ на претензию подлежит передаче другой Стороне в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента ее получения.

10. 3. 4. В случае отсутствия у Стороны, направлявшей претензию, ответа на нее в срок, предусмотренный пунктом 10. 3. 3. Контракта, досудебный претензионный порядок считается Стороной, направлявшей претензию, соблюденным.

10. 4. Все документы, а также иные юридически значимые сообщения (уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица) по настоящему Контракту направляются Сторонами в письменной форме почте заказным письмом с уведомлением, либо доставляются представителю Стороны нарочным лично под расписку (при этом на втором экземпляре или копии соответствующего юридически значимого сообщения должна быть проставлена отметка о получении, позволяющая определить, что документ получен надлежащей организацией или надлежащим лицом), либо посредством использования технических средств связи (адресов электронной почты, факса) путем направления копии соответствующего юридически значимого сообщения, составленного в письменной форме на бумажном носителе, посредством технических средств связи, с обязательным направлением в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления копии оригинала соответствующего юридически значимого сообщения по почте заказным письмом с уведомлением либо передачей нарочным согласно с условиями настоящего пункта Контракта. Для всех случаев предоставления бумажных оригиналов обязательно составление описи (а равно, сопроводительного письма), составляемой в письменной форме на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах по (Одному) для каждой из Сторон, в которой перечисляются все передаваемые (направленные) документы с указанием количества страниц и экземпляров,

10. 5. Датой получения юридически значимого сообщения, отправленного при помощи технических средств связи, считается рабочий день, следующий за днём фактической отправки сообщения при помощи соответствующего технического средства связи.

10. 6. В случае, если условиями Контракта для конкретных случаев установлен порядок обмена документами, отличный от содержащихся в пунктах 10. 4 - 10. 5., Контракта, для таких конкретных случаев Стороны применяют соответствующий, установленный для таких конкретных случаев, порядок обмена документами. В части, противоречащей положениям пункта 8. 6. Контракта, положения пунктов 10. 4. — 10. 5. Контракта, при расторжении Контракта в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта, не применяются.

10. 7. Контракт вступает в силу и считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе Контракта, предусмотренного частью 7 статьи 83. 2 Закона о контрактной системе, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

10. 7. 1. Окончание срока действия Контракта: 31 декабря 2022 года (включительно).

10. 7. 2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, предусмотренной Контрактом.

10. 8. В случае признания Подрядчика в течение срока действия Контракта в установленном законодательством Российской Федерации порядке несостоятельным (банкротом) и открытия конкурсного производства Подрядчик обязан в срок, не превышающий (Одного) рабочего дня с момента признания Подрядчика в установленном законодательством Российской Федерации порядке несостоятельным (банкротом), письменно уведомить Заказчика о наступлении указанного в настоящем пункте Контракта события (определяется моментом оглашения резолютивной части решения соответствующего арбитражного суда системы судов Российской Федерации), с обязательным указанием номера дела о банкротстве, в рамках которого Подрядчик признан несостоятельным (банкротом) и открыто конкурсное производство. При этом, Подрядчик также обязан предоставить Заказчику в срок, не превышающий З (Трёх) рабочих дней с момента получения Подрядчиком решения соответствующего арбитражного суда системы судов Российской Федерации о признании Подрядчика несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного производства, подписанную Подрядчиком (его уполномоченным представителем) копию указанного решения о признании Подрядчика несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного производства. Исполнение любой из обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом Контракта, не освобождает Подрядчика от полного исполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом Контракта.

10. 9. В случае принятия в течение срока действия Контракта решения о ликвидации Подрядчика, Подрядчик обязан в срок, не превышающий 1 (Одного) рабочего дня с момента принятия решения о ликвидации Подрядчика, письменно уведомить Заказчика о наступлении указанного в настоящем пункте Контракта события, с обязательным предоставлением Заказчику в письменной форме подписанной Подрядчиком (его уполномоченным представителем) информации; содержащей сведения о ликвидационной комиссии (ликвидаторе) Подрядчика, в том числе составе ликвидационной комиссии с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) всех лиц, входящих в состав ликвидационной комиссии (в случае её назначения) либо фамилии, имени, отчестве (при наличии) ликвидатора (в случае назначения ликвидатора), установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации сроках ликвидации Подрядчика, о месте нахождения и адресе в пределах места нахождения ликвидационной комиссии (ликвидатора) Подрядчика, контактных данных (номер телефона, номер факса, адрес электронной почты) ликвидационной комиссии (ликвидатора) Подрядчика.

10. 10. В случае приостановления деятельности Подрядчика в течение срока действия Контракта в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Подрядчик обязан не позднее чем в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента приостановления деятельности Подрядчика в установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях порядке письменно уведомить Заказчика о наступлении указанного в настоящем пункте Контракта события, с обязательным указанием срока, на который осуществляется приостановление деятельности Подрядчика.

10. 11. В случае начала реорганизации Подрядчика Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня принятия решения о реорганизации Подрядчика, а также своевременно предоставить Заказчику в письменной форме сведения, имеющие юридическое значение в правоотношениях Сторон по Контракту, в связи с такой реорганизацией.

10. 12. В правоотношениях Сторон по Контракту по вопросам, не урегулированным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. 13. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон в соответствии с Законом о контрактной системе, условиями функционирования электронных площадок. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить копию Контракта в 2 (Двух) идентичных экземплярах в письменной форме на бумажном носителе, по 1 (Одному) для каждой из Сторон.

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...