 |
5. Обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств
|
|
|
|
5. 1. В качестве обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств Подрядчик по своему выбору предоставляет Заказчику банковскую гарантию, соответствующую требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или вносит денежные средства на счет Заказчика.
5. 2. Внесение денежных средств в обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств осуществляется по следующим реквизитам:
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр
благоустройства и строительства» (МБУ «ЦБС) муниципального образования
" Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области.
Банковские реквизиты:
ИНН 4703145254
КПП 470301001
ОГРН 1164704057792
Л/с: 20001510089
Казначейский счет: 03232643416121034500 открытом КФ администрации МО «Всеволожский муниципальный район» в УФК по Ленинградской области в Отделении Ленинградском
БИК 014106101.
В назначении платежа указывать:
- «Обеспечение исполнения Контракта на (в соответствии с наименованием объекта закупки)»;
- «Обеспечение гарантийных обязательств на выполненные Работы по Контракту № от ».
5. 3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать следующую информацию:
5. 3. 1. В банковской гарантии должна быть указана ответственность банка перед Заказчиком за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение банком обязательств по гарантии в размере 0, 1% (ноль целых одна десятая процента) от размера денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки. Ответственность банка перед Заказчиком за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение обязательств по гарантии не ограничена суммой, на которую выдана банковская гарантия.
5. 3. 2. В банковской гарантии должно быть прямо предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью и (или) частично в случае невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Подрядчиком любого из своих обязательств по Контракту, в том числе гарантийных обязательств и (или) в случае расторжения Контракта. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет банку одновременно с требованием (представленным на бумажном носителе или в форме электронного документа) об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, следующие документы:
|
|
|
- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств в период действия гарантийного срока);
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Заказчика);
- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;
- платежное поручение, подтверждающее перечисление Заказчиком аванса Подрядчику, с отметкой органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по возврату аванса).
5. 3. 3. В банковской гарантии должно быть указано, что банк обязан исполнить требование Заказчика об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления банку требования Заказчика об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Моментом исполнения обязательств банка по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика, указанный в требовании Заказчика об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
|
|
|
5. 3. 4. Срок действия банковской гарантии.
5. 3. 5. В банковской гарантии должно быть указано, что все споры между банком и Заказчиком, вытекающие из банковской гарантии и (или) связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5. 3. 6. В банковской гарантии не должно быть условий и (или) требований, противоречащих изложенному в разделе 5 Контракта и (или) делающих изложенное в разделе 5 Контракта неисполнимым.
5. 3. 7. В банковской гарантии должно быть предусмотрено право Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета банка, если банком в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
5. 3. 8. В банковской гарантии должно быть предусмотрено отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Подрядчика, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта.
5. 3. 9. В банковской гарантии должно быть предусмотрено право Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с извещением об этом Банка.
5. 3. 10. В банковской гарантии должно быть предусмотрено, что никакие дополнения и изменения к Контракту не снимают с банка обязанности выплатить денежные суммы по банковской гарантии.
5. 3. 11. В банковской гарантии должно быть предусмотрено, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Банком по банковской гарантии, несет Банк.
5. 4. Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 08. 11. 2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Закона о контрактной системе».
|
|
|
5. 5. В случае, отзыва лицензии у банка, банкротства или ликвидации Банка, выдавшего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту, гарантийных обязательств, а также в случае если банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту, гарантийных обязательств, перестала быть действительной по каким-либо причинам или прекратила свое действие до выполнения Подрядчиком обязательств по Контракту (за исключением, использования всей суммы обеспечения), Подрядчик обязуется не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение, предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения обязательств по Контракту, гарантийных обязательств на тех же условиях, которые указаны в разделе 5 Контракта. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения указанного обязательства, Подрядчик обязуется уплатить неустойку (пени), предусмотренную разделом 8 Контракта.
5. 6. Срок действия банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения соответствующих обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Закона о контрактной системе.
5. 7. Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно.
5. 8. Обеспечение исполнения Контракта составляет 10 % от начальной максимальной цены Контракта, т. е. ___________ (цифрами и прописью) рублей.
Если цена Контракта предложена на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены настоящего Контракта, Контракт заключается в соответствии со ст. 37 Закона о контрактной системе.
5. 9. Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта.
|
|
|
5. 10. Обеспечение гарантийных обязательств составляет 1 % от начальной (максимальной) цены Контракта, т. е. ___________ (цифрами и прописью) рублей.
Заказчик не подписывает Акт приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги (форма А-1. Приложение 1 к ВСН 19-89) до даты предоставления Подрядчиком такого обеспечения.
5. 11. Ответственность за ненадлежащее исполнение Подрядчиком принятых на себя в соответствии с Контрактом обязательств несет банк в соответствии с условиями банковской гарантии, либо Подрядчик в случае предоставления обеспечения в виде внесения денежных средств на счет Заказчика. Соответствующая сумма подлежит взысканию Заказчиком в одностороннем уведомительном порядке из суммы переданных Заказчику денежных средств.
5. 12. В случае, если Подрядчиком был выбран способ обеспечения исполнения контракта в виде перечисления Заказчику денежных средств, указанные средства возвращаются Подрядчику в течение 30 (тридцати) дней с момента исполнения Подрядчиком, принятых на себя обязательств по Контракту.
5. 13. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с даты окончания срока обеспечения гарантийных обязательств, указанного в п. 5. 6. Контракта, на счет Подрядчика, с которого поступили такие денежные средства, при условии отсутствия у Заказчика претензий об уплате сумм начисленных неустоек.
5. 14. Под датой возврата денежных средств Стороны понимают дату списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
5. 15. В случае если в течение гарантийного срока у Подрядчика изменились банковские реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика об этом до окончания гарантийного срока.
5. 16. В случае применения к Подрядчику мер ответственности, предусмотренных разделом 8 Контракта, сумма возвращаемых Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, уменьшается на сумму неустойки (штрафа, пени), предусмотренной разделом 8 Контракта.
5. 17. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены статьей 96 Закона о контрактной системе. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
|
|
|
