 |
Особые условия реализации Договора
|
|
|
|
13.1. Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику в течение 3-х дней с момента обнаружения. Затраты, возникающие по этой причине у Подрядчика в связи с исправлением выполненных работ, оплачиваются Заказчиком сверх установленной п. 4.1. настоящего Договора цены Договора.
13.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
13.3. Возможность устранения недостатков смонтированной системы, возникших не по вине Подрядчика, согласовывается Сторонами на иных договорных условиях.
13.4. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, Заказчиком не компенсируется.
13.5. В случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта, Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановления работы в 10-дневный срок с момента их приостановления и, кроме того, возместить Подрядчику все вызванные консервацией объекта убытки, включая упущенную выгоду.
В случае, если Подрядчик дает положительный ответ на официальное письмо Заказчика с просьбой выполнить работы по консервации объекта, стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации объекта и закрепить эти договоренности в дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.
|
|
|
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
14.1. Стороны в ходе исполнения Договора (до завершения сдачи – приемки выполненных работ) вправе согласовать внесение изменений в объем, порядок и сроки выполнения работ, а именно:
- увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в Договор;
- исключить указанную работу;
- изменить характер, качество вид, способ и срок исполнения некоторой указанной работы;
- выполнить определенную дополнительную к предусмотренной настоящим Договором работу.
14.2. Согласование изменений объема, порядка и сроков выполнения работ считается достигнутым только с момента подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору, после чего у Сторон возникает обязанность по исполнению условий согласно достигнутым договоренностям.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
15.1. Стороны договорились, что спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и любые возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора. Переговоры проводятся в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Стороной письменной претензии от другой Стороны.
15.2. Споры и разногласия по исполнению настоящего Договора, которые не разрешены путем переговоров в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего Договора, разрешаются сторонами в Арбитражном суде Республики Коми в установленном Российским законодательством порядке.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
16.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор в случаях:
- аннулирования свидетельства СРО у Подрядчика на деятельность, оговоренную в Договоре, а также в случаях принятия государственными органами в рамках действующего законодательства РФ других актов, лишающих Подрядчика права на производство работ.
|
|
|
16.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:
- финансовой несостоятельности Заказчика или задержки им денежных расчетов за выполненные работы/этапы работ более чем на 10 дней;
- остановки Заказчиком выполняемых по настоящему Договору работ по причинам, независящим от Подрядчика, на срок, превышающий 15 календарных дней;
- иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
16.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор согласно положений настоящего раздела, направляет письменное уведомление другой стороне за 10 календарных дней до даты расторжения Договора. Последствия прекращения действия Договора устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
16.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также должен возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
16.5. При расторжении Договора взаимные расчеты и компенсационные выплаты осуществляются в течение 5 (пяти) календарных дней с момента прекращения действия Договора.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
17.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
17.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения (кроме тех, которые указаны в законе), содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.
17.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.
|
|
|
17.4. Стороны договорились в 3-х дневный срок письменно извещать друг друга об изменении юридического адреса, банковских и иных реквизитов, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору. Любое уведомление по данному Договору делается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте с последующим отправлением оригинала, или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу.
17.5. Стороны подтверждают, что обладают законными полномочиями заключить настоящий Договор; лица, подписывающие настоящий Договор, имеют все права совершить указанные действия.
17.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр Заказчику и один экземпляр Подрядчику.
17.7. Подрядчик вправе, для увеличения спроса и подтверждения качества своих услуг производить упоминание в рекламных и иных материалах о выполненных для Заказчика работах.
|
|
|
