Порядок приемки и экспертизы товара

5.1. Приемка товара осуществляется Получателем в соответствии с Инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, от 25.04.1966 № П-7, с изменениями и дополнениями. При этом требования, связанные с недостатками товара, предъявляются в срок, предусмотренный ст. 477 ГК РФ.

В случае противоречия положений Инструкций, утвержденных постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, от 25.04.1966 № П-7, положениям настоящего контракта по приемке товара применяются положения настоящего контракта.

5.2. Получатель вправе не вызвать представителя Поставщика (Отправителя) для участия в приемке товара. Расходы за простой вагонов во время ожидания прибытия представителя Поставщика или период времени получения решения Поставщика о прибытии своего представителя возлагается на Поставщика.

Коммерческий акт составляется только в случаях, предусмотренных статьей 119 Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации.

При обнаружении Получателем недостачи (несоответствия веса, отдельных мест весу, указанному в транспортных или сопроводительных документах и др.), пересортицы, излишков, порчи, недостатков товара, несоответствие товара требованиям контракта, представитель Поставщика (Отправителя), в том числе для участия его в приемке, не вызывается, если иное
не установлено Спецификацией (Спецификацией-разнарядкой).

В случае выявления скрытых недостатков товара в период гарантийного срока Заказчик (Получатель) составляет акт о скрытых недостатках без вызова представителя Поставщика.

Получатель вправе направлять претензии и иски, связанные с недостачами, недостатками, некомплектностью, а также в связи с выявленными дефектами непосредственно к Поставщику, или перевозчику, или охране (в т.ч. ФГП «ВО ЖДТ России»).

5.3. Заказчик (Получатель) проводит экспертизу (проверку, исследование) в целях определения качества и (или) комплектности поставляемого товара. Экспертиза товара производится Заказчиком и (или) Получателем самостоятельно, если иное не указано в спецификации (спецификации-разнарядке). Заказчик вправе не вызывать представителя Поставщика (Отправителя) для участия в отборе образцов (проб) товара для направления на экспертизу. Заказчик вправе самостоятельно определять экспертную организацию (учреждение).

Заказчик (Получатель) дополнительно вправе проводить экспертизу поставленного товара (находящегося на складе Получателя в период гарантийного срока), представитель Поставщика (Отправителя) для участия в отборе образцов (проб) товара не вызывается, экспертная организация (учреждение) самостоятельно определяется Заказчиком (Поставщиком).

В случае установления факта несоответствия качества товара требованиям, установленным Заказчиком, государственным стандартам (ГОСТ) и отраслевым стандартам (ОСТ), техническим условиям (ТУ), иным документам, устанавливающим требования к качеству (комплектности) данного товара, а также требованиям контракта, Поставщик обязан возместить расходы, связанные с проведением экспертизы (проверки, исследования) определения качества (комплектности) товара, в том числе при выборочном контроле качества.

5.4. В случае несогласия Поставщика с результатами экспертиз (проверок, исследований) определения качества (комплектности) товара, проведенных Получателем (Заказчиком), дополнительные или повторные экспертизы (проверки, исследования) товара проводятся за счет Поставщика, в независимой экспертной организации, отобранной Заказчиком.

5.5. В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» приемка ГСМ по количеству осуществляется Получателями с учетом положений методики измерений массы и объема нефтепродуктов, аттестованных Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (далее – методики):

«Масса и объем нефтепродуктов. Методика измерений в автомобильных цистернах косвенным методом статический измерений на объектах органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации» (свидетельство об аттестации № 208-39-13/01.00225-2011 от 27.11.2013, регистрационный код – ФР.1.29.2013.16338);

«Масса и объем нефтепродуктов. Методика измерений в резервуарах горизонтальных стальных косвенным методом статический измерений на объектах органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации» (свидетельство об аттестации № 208-38-13/01.00225-2011 от 27.11.2013, регистрационный код – ФР.1.29.2013.16339);

«Масса и объем нефтепродуктов. Методика измерений в железнодорожных цистернах косвенным методом статический измерений на объектах органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации» (свидетельство об аттестации № 208-40-13/01.00225-2011 от 27.11.2013, регистрационный код – ФР.1.29.2013.16340);

«Масса и объем нефтепродуктов. Методика измерений в резервуарах вертикальных стальных косвенным методом статический измерений на объектах органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации» (свидетельство об аттестации № 208-37-13/01.00225-2011 от 27.11.2013, регистрационный код – ФР.1.29.2013.16341);

«Таблицы приведения плотности нефтепродуктов к плотности при температуре 15 ºС и 20 ºС» (приложение А к методикам измерений);

«Таблицы приведения объема нефтепродуктов к объему при температуре 15 ºС и 20 ºС» (приложение Б к методикам измерений);

«Таблицы определения коэффициента объемного расширения нефтепродуктов» (приложение В к методикам измерений).

ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

 

6.1. Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной контрактом.

6.2. При расчетах Стороны руководствуются Положением ЦБР от 19.06.2012 № 383-П «Правилах осуществления перевода денежных средств».

6.3. Цена контракта составляет ________________ (______________________ ______________________________) руб. __ коп. (в том числе налог на добавленную стоимость НДС – _______ руб. __ коп.), фиксирована (твердая) и остается неизменной в течение всего срока действия контракта, за исключением случаев, установленных в п. 6.5, 6.5.1 и 6.5.2 контракта.

6.4. Цена на товар (за единицу товара) определена по результатам аукциона в электронной форме (протокол от ___.___.201__ №__________) и согласована Заказчиком с единственным участником аукциона (Поставщиком) в протоколе согласования цены от __.__.201__ № _, являющимся неотъемлемой частью контракта, путем согласования Сторонами расходов на изготовление продукции оборонного значения и зафиксирована в протоколе(-ах) согласования контрактной цены на продукцию оборонного значения (протокол от ___.___.201__ №__________), являющимися(-ихся) неотъемлемой частью контракта, либо Цена на товар (за единицу товара) зарегистрирована в Федеральной службе по тарифам (решение от __.__201__ №_).

В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

В цену контракта (в стоимость товара) включены все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации (в том числе налог на добавленную стоимость НДС); таможенные пошлины; все затраты (расходы), связанные с изготовлением (выпуском в обращение), сертификацией; доставкой (за исключением железнодорожного тарифа оплачиваемого по воинскому перевозочному документу) (сбытом) товара (охраной в пути следования); хранением, транспортировкой перевозкой, погрузкой в транспортные средства (вагоны, контейнеры), подачей и уборкой вагонов, контейнеров на станции отправления; страхованием груза (товара) в пути следования и др. расходов); стоимость тары (упаковки); расходы по доставке товара спецсвязью (при выборе Поставщиком или установлении Заказчиком (в Спецификации) указанного способа доставки.

В случае, если в Спецификации или разнарядке, либо Спецификации-разнарядке предусмотрен способ поставки путем отгрузки товара железнодорожному перевозчику с оплатой тарифа по воинскому перевозочному документу, то в цену контракта (в стоимость товара) не включается стоимость железнодорожного тарифа, оплата железнодорожного тарифа осуществляется отдельно в соответствии с п.п. 6 п. 4.5. контракта по воинскому перевозочному документу.

Иные условия контракта и (или) расходы (затраты), подлежащие включению в цену контракта (в стоимость товара), могут быть установлены Спецификацией или Спецификацией-разнарядкой к контракту и (или) иными приложениями к контракту, подписываемыми Сторонами.

6.5. Заказчик, по согласованию с Поставщиком вправе снизить цену контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта.6.5.1. При изменении потребности в количестве подлежащих к поставке товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить (увеличить или уменьшить) первоначальную сумму контракта пропорционально измененному количеству таких товаров, но не более чем на 10 % цены контракта (п. 1.2. контракта). Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара определяется как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.6.5.1.1. При заключении контракта Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной Поставщиком, на количество товара, указанное в извещении о проведении аукциона.

В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств существенные условия контракта могут быть изменены по соглашению сторон. При этом государственный Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, предусмотренного контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительством Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1090.

6.5.3. Если цена заключенного на срок не менее чем три года контракта составляет либо превышает 10 000 000 000 (десяти миллиардов) руб., и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения Правительства Российской Федерации.

6.6. Товар оплачивается Заказчиком по факту поставки товара (сдачи товара железнодорожному перевозчику (спецсвязи), передачи товара на складе Получателя, получения товара представителем Получателя на складе Поставщика), на основании счета, счета-фактуры с приложением документов (п. 4.7. контракта), подтверждающих поставку (сдачу товара перевозчику, доставку товара на склад Получателя, получения товара представителем Получателя на складе Поставщика), а также в случае, указанном в п. 2.6. контракта гарантийного письма, в течение 30 (тридцати) суток с момента представления документов.

Предоставление Поставщиком полного комплекта документов, указанных в первом абзаце
настоящего пункта контракта, является условием оплаты счета. При этом непредставление Поставщиком какого-либо из документов (одного или нескольких) или представление их с нарушением формы (ненадлежащее оформленные, отсутствуют или отсутствуют необходимые сведения, реквизиты), либо с неоговоренными исправлениями, является для Заказчика основанием для задержки оплаты счета до устранения Поставщиком указанных недостатков. В этом случае Заказчик не несет ответственность за просрочку платежа и не возмещает убытки Поставщика, возникшие в связи с данными обстоятельствами.

6.6.1. Начиная с 2016 года Поставщик исполняет свои обязательства, оплата которых будет производится в 2016 году и последующие годы, только после получения от Заказчика уведомления о доведении (утверждении) Заказчику объема прав на принятие и (или) исполнения обязательств, позволяющего в соответствующем году оплатить контракт без изменения его условий.

Заказчик уведомляет Поставщика о доведении (утверждении) объема прав на принятие и (или) исполнение обязательств не позднее трех рабочих дней со дня наступления указанного условия путем направления письменного уведомления (по адресу или электронному адресу).

6.6.2. В случае поставки продовольственных товаров, имущества вещевой службы срок оплаты – до 90 (девяносто) суток с момента представления документов (п. 4.7 контракта).

6.7. Заказчик оплачивает товар платежными поручениями, если иной порядок расчетов не установлен уполномоченным государственным органом. Оплата производится из средств, выделенных Правительством Российской Федерации на финансирование Заказчика.

6.8. Не допускается уступка Поставщиком прав требования по контракту другому лицу.

6.9. Заказчик имеет право отказаться (полностью или частично) от оплаты товара, не соответствующего требованиям, установленным контрактом (в т.ч. п. 2.1, 2.2. контракта, Спецификацией либо Спецификацией-разнарядкой).

6.10. При наличии надлежащего бюджетного финансирования Заказчик вправе в соответствии с действующим законодательством осуществить авансирование по контракту, исходя из результатов рассмотрения соответствующего мотивированного обращения Поставщика.

При принятии решения об авансировании по контракту, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения контракта на сумму равную выделяемому авансу, за исключением случаев, когда размер ранее предоставленного обеспечения покрывает размер выделяемого аванса. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно из перечня способов, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ с учетом требований Заказчика к обязательствам, которые должны быть обеспечены. Непредставления Поставщиком обеспечения аванса может являться одним из оснований для отказа в выдаче Заказчиком аванса.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 

7.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.1.1. В 2015 году в случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, Заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом (полной или частичной непоставки товара (в т.ч. согласно п. 2.7. контракта), отказа Поставщика от поставки товара согласно п. 4.3. контракта, либо отказа Заказчика от исполнения контракта, согласно п. 9.3 контракта, или невыполнения Поставщиком п.п. 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.2, 4.3.3 контракта), за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), Поставщик обязан выплатить Заказчику неустойку (штраф) в размере 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей, 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей, 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063, что составляет __________ руб. ____ коп.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом (нарушения Поставщиком обязательств по поставке товара к установленному контрактом сроку, в том числе неисполнения в срок п.п. 2.1, 2.2, 2.2.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.7, 4.8, 4.8.1, 4.8.2, 9.11 контракта, гарантийного обязательства) Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку (пеню). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) х С

Где: Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где: - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.4. При невыполнении обязательств по контракту кроме уплаты неустойки Поставщик возмещает также понесенные Заказчиком убытки. Убытки, причиненные Заказчику вследствие нарушения обязательств Поставщиком, подлежат взысканию в полном объеме сверх суммы неустойки.

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.6. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере: 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей, 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей, 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063, что составляет __________ руб. ____ коп.

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8. В случае невыполнения Поставщиком пункта 9.4 настоящего контракта, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем в соответствии с исполнением настоящего контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного пунктом 9.4 настоящего контракта.

7.9. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по контракту.

В течение 3-х рабочих дней с момента уплаты неустойки Поставщик обязан направить копию платежного поручения в адрес Заказчика.

7.10. Споры по контракту решаются Сторонами в претензионном порядке. Ответ на соответствующую претензию должен быть направлен в течение 10 (десяти) дней с момента ее получения. Заказчик (Получатель) вправе в тексте претензии установить иной (до 30 (тридцати) дней) срок направления ответа на претензию.

Получатели вправе осуществлять претензионно-исковую работу по контракту (направлять к Поставщику претензии и (или) исковые заявления).

Споры, по которым не достигнуто соглашение Сторон, рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы. В случае, если претензионная работа осуществлялась Получателем, споры, по которым не достигнуто соглашение Сторон, могут быть рассмотрены в арбитражном суде по месту нахождения Получателя (в указанном случае право выбора суда остается за Получателем или Заказчиком).

 

⇐ Предыдущая234567891011Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: