 |
7. Порядок разрешения споров. 8. Срок действия контракта и выполнения работ. 9. Изменение и расторжение контракта
|
|
|
|
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7. 1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим контрактом, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.
7. 2. Все возможные предложения сторон рассматриваются в 10-дневный срок с момента их получения.
7. 3. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской области, в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
8. 1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения настоящего контракта и действует по «31» декабря 2018 г., а в части расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему контракту. Срок выполнения работ по настоящему контракту определен Графиком выполнения работ и оплаты (Приложение №4).
9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
9. 1. Настоящий контракт может быть изменен по соглашению сторон и в иных случаях, предусмотренных настоящим контрактом, если это не противоречит Закону №44-ФЗ.
9. 2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
9. 2. 1. Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта.
9. 2. 2. Цена настоящего контракта может быть изменена в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема услуг, предусмотренных настоящим контрактом.
|
|
|
9. 2. 3. Иные случаи, предусмотренные законодательством РФ.
9. 3. Изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
9. 4. В случае изменения банковских реквизитов одной из сторон, сторона у которой произошли данные изменения обязана в письменной форме уведомить другую сторону об изменении реквизитов в течении 3-х рабочих дней с даты изменения.
9. 5. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
9. 5. 1. По соглашению сторон.
9. 5. 2. По решению суда.
9. 5. 3. В связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.
В случае одностороннего отказа от исполнения контракта, стороны руководствуются требованиями частей 9-24 статьи 95 Закона №44-ФЗ.
9. 6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, в следующих случаях:
9. 6. 1. Просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, более чем на 10 (десять) рабочих дней.
9. 6. 2. Подрядчик не приступает к исполнению обязательств по настоящему контракту в срок, установленный контрактом или нарушает График выполнения работ и оплаты (Приложение №4), предусмотренный контрактом, или выполняет работу так, что окончание ее к сроку, предусмотренному контрактом, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения работы стало очевидно, что работа не будет выполнена надлежащим образом в установленный контрактом срок.
9. 6. 3. Отступление в работе от условий контракта или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.
|
|
|
9. 7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
9. 8. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего контракта в следующих случаях:
9. 8. 1. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения Арбитражного суда о признании Подрядчика - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производства.
9. 8. 2. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.
9. 8. 3. Иные основания, предусмотренные действующим законодательством.
|
|
|
