Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Определение сроков выполнения работ в зависимости от выполнения обязательства заказчиком 10 глава




Таким образом, условие о сроке выполнения работ для договора строительного подряда является существенным.

Суды обеих инстанций на основании имеющихся в деле доказательств, исследованных согласно требованиям, содержащимся в ст. 65, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установили, что поскольку договором от 30.09.2008 N 77 начало срока работ поставлено в зависимость от произведенной ответчиком предварительной оплаты и указанное обстоятельство не обладает признаком неизбежности наступления, то есть не подпадает под требования, предусмотренные п. 2 ст. 190 Гражданского кодекса, определяющим правила установления сроков, то договор является незаключенным. Кроме того, судами отмечено, что окончательный срок выполнения работ сторонами также не согласован..."

 

Постановление ФАС Уральского округа от 24.03.2010 N Ф09-1573/10-С4 по делу N А60-31952/2009-С1

"...Срок производства работ установлен сторонами в п. 6.1 договора от 01.12.2008: 60 рабочих дней с момента перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

В договоре подряда также указываются начальный и конечный сроки выполнения работы, а по согласованию между сторонами могут быть предусмотрены сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) (п. 1 ст. 708 названного Кодекса).

По смыслу приведенных правовых норм существенными условиями договора строительного подряда являются предмет договора, определяющий в том числе виды, содержание и объемы работ, начальный и конечный сроки выполнения работ, их стоимость.

Как правильно отмечено судом, в связи с тем, что указанный в п. 6.1 договора от 01.12.2008 начальный срок выполнения работ связан сторонами с фактом перечисления заказчиком аванса подрядчику, то есть не обладает качеством неизбежности наступления, как предусмотрено п. 2 ст. 190 Гражданского кодекса Российской Федерации, то начальный и конечный сроки выполнения работ по договору не могут считаться согласованными, а договор в силу ст. 432 названного Кодекса - заключенным..."

 

Постановление ФАС Уральского округа от 16.03.2010 N Ф09-1506/10-С2 по делу N А76-8809/2009-10-539

"...Сроки начала и окончания работы по указанному договору определяются следующим образом: генподрядчик обязуется выполнить работу (рабочие проекты) по договору в течение трех месяцев после передачи заказчиком всех необходимых исходных данных для выполнения проектных работ по каждому из приложений (п. 4.1 договор от 16.06.2008 N 3/2008-п).

В силу п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации начальный и конечный сроки выполнения работ являются существенными условиями договора подряда.

Срок исполнения обязательства может определяться посредством указания на событие, которое должно неизбежно наступить. Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которым определено его начало (ст. 190 и 191 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из договора от 16.06.2008 N 3/2008-п следует, что начало срока работ поставлено в зависимость от момента передачи заказчиком всех необходимых исходных данных для выполнения проектных работ по каждому из приложений. Указанное обстоятельство не обладает качеством неизбежности наступления, в связи с чем не подпадает под требования п. 2 ст. 190 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяющего правила установления сроков.

При таких обстоятельствах суды, руководствуясь ст. 190, 191, 432, 708, 758 Гражданского кодекса Российской Федерации, верно признали договор от 16.06.2008 N 3/2008-п незаключенным..."

 

Постановление ФАС Уральского округа от 25.02.2010 N Ф09-834/10-С2 по делу N А71-5726/2009-Г13

"...В соответствии с пунктом 3.4 договора датой начала выполнения исполнителем обязательств считается дата поставки заготовки продукции на склад исполнителя в г. Ижевске.

Согласно ст. 190 Кодекса установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.

В соответствии с п. 1 ст. 708 Кодекса в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.

Суды, установив, что начальный срок выполнения работ сторонами не согласован, пришли к правильному выводу о наличии оснований для признания спорного договора незаключенным..."

 

Постановление ФАС Уральского округа от 16.02.2010 N Ф09-606/10-С2 по делу N А76-9817/2009-25-131

"...Сроки выполнения работ предусмотрены сторонами п. 2.1 договора и календарным планом. Указанные сроки действительны при условии своевременности перечисления заказчиком авансового платежа, который должен поступить на расчетный счет исполнителя в течение 10 дней со дня подписания договора. Срок выполнения работ в соответствии с календарным планом - 4 месяца от даты поступления авансового платежа.

При исследовании условий договора 18.12.2007 N 6/ТФКД-07 суд первой инстанции, руководствуясь ст. 432, 702, 708 Кодекса, пришел к правильному выводу о том, что договор является незаключенным, поскольку сроки начала и окончания работ, определенные указанием на события, не обладающие признаком неизбежности наступления, не могут быть признанными согласованными..."

 

Постановление ФАС Уральского округа от 15.02.2010 N Ф09-597/10-С2 по делу N А76-8908/2009-2-565

"...Как следует из материалов дела, обществами "Фрешклимат" (исполнитель) и Табачная фабрика "Челябинская" (заказчик) подписан договор от 12.01.2007 N 40/М, по условиям которого исполнитель обязуется выполнить монтажные и пусконаладочные работы системы видеонаблюдения, разводки телефонных и локальных сетей в здании по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, д. 105 / Кирова, д. 80.

Срок выполнения работ - в течение 2,5 месяцев с момента поступления предоплаты на расчетный счет (п. 3.1 договора).

В силу ст. 708 Кодекса условия о начальном и конечном сроках выполнения работ являются существенными условиями договора подряда.

По правилу, установленному в ст. 190 Кодекса, срок исполнения обязательства может определяться календарной датой или посредством указания на событие, которое должно неизбежно наступить.

Пунктом 3.1 договора от 12.01.2007 N 40/М срок выполнения работ определен указанием на событие (2,5 месяца с момента получения предоплаты), наступление которого зависит от воли сторон и неизбежным не является.

Следовательно, указание в договоре такого события не может квалифицироваться как согласование сторонами сроков выполнения работ.

Поскольку условия о начальном и конечном сроках выполнения работ сторонами в договоре от 12.01.2007 N 40/М не согласованы, а данные условия в силу п. 1 ст. 432, ст. 708 Кодекса являются существенными для договоров подряда, суды обоснованно указали, что договор не может считаться заключенным..."

 

Постановление ФАС Уральского округа от 08.02.2010 N Ф09-244/10-С4 по делу N А07-10572/2009

"...Как установлено судами и следует из материалов дела, 10.10.2007 между обществом "Башстройсервис" (генподрядчик) и обществом "Белком" (подрядчик) подписан договор подряда (с учетом дополнительных соглашений от 13.12.2007 N 1, от 01.03.2008 N 2 и от 01.06.2008 N 3), по условиям которого подрядчик обязался в соответствии с графиком финансирования, графиком производства работ и рабочей документацией выполнить комплекс электромонтажных работ и прокладку ЛВС в офисном здании открытого акционерного общества "Мобильные Системы Связи - Поволжье" по адресу: г. Уфа, ул. Рыльского, д. 23, а генподрядчик обязался принять результат выполненных работ и оплатить его.

Дополнительными соглашениями от 13.12.2007 N 1, от 01.03.2008 N 2 и от 01.06.2008 N 3 к договору предусмотрено выполнение указанных в них работ соответственно в течение 30, 180 и 90 дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

В силу п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.

Поскольку в договоре подряда от 10.10.2007 сторонами не согласовано условие о сроках выполнения работ (срок перечисления генподрядчиком аванса ни договором, ни дополнительными соглашениями к нему не определен, следовательно, начальный и, соответственно, конечный сроки не установлены; график производства работ в материалах дела отсутствует), суды первой и апелляционной инстанций правомерно признали данный договор незаключенным..."

 

Постановление ФАС Уральского округа от 04.02.2010 N Ф09-161/10-С4 по делу N А60-17664/2009-С1

"...Впоследствии сторонами были подписаны дополнительные соглашения к названному договору: от 01.11.2008 N 2, 3, от 21.11.2008 N 4, от 19.11.2008 N 5, без даты N 6, от 23.01.2009 N 7, от 20.10.2008 N 8, от 30.01.2009 N 9, в соответствии с которыми подрядчик обязался выполнить ряд дополнительных работ на объекте строительства "первая очередь оптово-складского комплекса".

Установленный договором срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами, либо указанием на событие, которое должно неизбежно наступить (ст. 190 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Так как в дополнительных соглашениях от 01.11.2008 N 2, 3, от 21.11.2008 N 4, без даты N 6, от 23.01.2009 N 7, от 20.10.2008 N 8, от 30.01.2009 N 9 срок выполнения работ определен либо моментом строительной готовности смежных работ, либо датой перечисления аванса, то есть указанием на события, не являющиеся неизбежными, вывод судов о несогласованности условия о сроке выполнения работ и, как следствие, о незаключенности указанных дополнительных соглашений, является правомерным..."

 

Постановление ФАС Уральского округа от 27.01.2010 N Ф09-11383/09-С2 по делу N А60-15288/2009-С2

"...Спор между сторонами возник в ходе исполнения условий договора подряда на выполнение проектных работ от 11.12.2007 N 01-П, согласно которому общество "Атлас проект" (проектировщик, подрядчик) обязуется по заданию общества "ЛидерСтрой" (заказчик) выполнить проектную документацию по объекту: "Жилой комплекс с нежилыми помещениями на первых этажах и подземной автостоянкой по улице Щербакова в Чкаловском районе г. Екатеринбурга", а заказчик обязуется принять документацию и оплатить ее.

Пунктом 4.1 договора установлено, что сроком начала выполнения работ считается перечисления авансового платежа заказчиком на расчетный счет проектировщика. Кроме того, приложением N 3 к договору подряда установлен календарный план, которым определено, что сроком начала выполнения работ считается перечисления авансового платежа заказчиком на расчетный счет проектировщика, окончание работ - 1,5 месяца, подписание акта сдачи-приемки в течение 5 дней.

Начальный и конечный сроки выполнения работ в соответствии с п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса являются существенными условиями договора подряда.

Поскольку договором начальный срок выполнения работ определяется обстоятельством, которое связано с волей стороны и не является неизбежным, договор подряда считается незаключенным.

В силу ст. 191 Гражданского кодекса течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало. По условиям договора момент начала течения срока выполнения работ определен наступлением срока исполнения обязанности заказчика по перечислению авансового платежа. Срок перечисления предварительной оплаты подлежит определению по правилам ст. 314 Гражданского кодекса о сроке исполнения обязательства. Само перечисление предварительной оплаты не является моментом начала течения срока.

Исследуя доказательства, представленные в материалы дела, суды правомерно пришли к выводу о том, что поскольку сторонами не согласованы существенные условия договора подряда, договор, подписанный сторонами, является незаключенным..."

 

Постановление ФАС Уральского округа от 23.12.2009 N Ф09-10312/09-С2 по делу N А07-101/2009

"...Как следует из материалов дела, 15.04.2006 между истцом (исполнитель) и ответчиком (заказчик) подписан договор N 133 на создание проектно-сметной документации, по условиям которого ответчик поручает, а истец принимает на себя разработку проектно-сметной документации по теме "Рабочий проект. Реконструкция комбикормового цеха производственной мощностью 5 т/час на территории открытого акционерного общества "Агропромсервис" в д. Яр-Бишкадак Ишимбайского района Республики Башкортостан".

Сроки сдачи проектно-сметной документации указаны в календарном плане и составляют: начало - дата поступления авансового платежа, окончание - в течение 4 месяцев. Стоимость работ составляет 918 455 руб.

Впоследствии 11.05.2006 между истцом (исполнитель) и ответчиком (заказчик) подписан договор N 136, по условиям которого ответчик поручает, а истец принимает на себя разработку проектно-сметной документации по теме "Рабочий проект. Реконструкция приемной очистительной башни на территории открытого акционерного общества "Агропромсервис" в д. Яр-Бишкадак Ишимбайского района Республики Башкортостан". Сроки сдачи проектно-сметной документации указаны в календарном плане и составляют: начало - дата поступления авансового платежа, окончание - в течение 3 месяцев. Стоимость работ составляет 272 244 руб.

Срок может определяться указанием на событие, которое должно неизбежно наступить (ст. 190 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Указание в договоре на событие, которое связано с волей стороны (в рассматриваемое случае - оплата аванса) и которое не является неизбежным, не может считаться согласованием сроков выполнения работ.

При исследовании условий договоров суд апелляционной инстанции, руководствуясь ст. 190, 432 Гражданского кодекса Российской Федерации, пришел к правильному выводу о том, что договоры являются незаключенными, поскольку сроки начала и окончания работ, определенные указанием на события, не обладающие признаком неизбежности наступления, не могут быть признанными согласованными..."

 

Постановление ФАС Уральского округа от 17.12.2009 N Ф09-9517/09-С2 по делу N А47-3037/2009

"...Как следует из материалов дела, между истцом и ответчиком заключен договор подряда от 01.09.2006 N 35, по условиям которого истец обязуется выполнить работы по монтажу средств пожарной сигнализации, пусконаладочные работы, сдать в эксплуатацию заказчику (ответчику) смонтированные средства пожарной сигнализации, а ответчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с п. 3.1 договора работы выполняются в течение 45 рабочих дней с момента поступления предварительной оплаты на расчетный счет подрядчика.

Частичная оплата работ произведена платежными поручениями общества "Гайский ГОК" от 05.09.2006 N 8440, от 03.11.2006 N 903, от 28.12.2006 N 308 на общую сумму 803 505 руб. 93 коп. с указанием назначения платежа: "оплата за монтажные работы средств пожарной сигнализации по договору N 35 (финансовая помощь администрации г. Гай)". Остаток непогашенной задолженности составил сумму 398 962 руб. 68 коп.

При исследовании условий договора от 01.09.2006 N 35, суд первой инстанции, руководствуясь ст. 190, 702, 708 Кодекса, пришел к правильному выводу о том, что договор является незаключенным, поскольку сроки начала и окончания работ, определенные указанием на события, не обладающие признаком неизбежности наступления, не могут быть признаны согласованными..."

 

Постановление ФАС Уральского округа от 15.12.2009 N Ф09-9956/09-С2 по делу N А76-633/2009-6-186

"...В соответствии с п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.

Таким образом, условия о сроках начала и окончания выполнения работ являются существенными для договора подряда.

Согласно ст. 190 Кодекса установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.

Оценив условия договора, суды пришли к обоснованному выводу о том, что определение начального и конечного сроков выполнения работ поставлено в зависимость от внесения предоплаты, что не отвечает требованиям, установленным ст. 190 Кодекса, в связи с чем суды правильно установили, что договор от 09.07.2008 N 30/2008 СП является незаключенным в силу ст. 432, 708 Кодекса..."

 

Постановление ФАС Уральского округа от 08.12.2009 N Ф09-9714/09-С4 по делу N А50-6794/2009

"...Как установлено судами и следует из материалов дела, 27.10.2008 между компанией (заказчик) и обществом (подрядчик) подписан договор подряда, по условиям которого подрядчик по заданию заказчика обязуется в соответствии с дефектной ведомостью выполнить работы по капитальному ремонту кровли жилого дома по адресу: г. Пермь, ул. Баумана, д. 1, а заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его.

Пунктом 3.1 договора установлены следующие сроки выполнения работ: начало работ - не позднее двух календарных дней со дня перечисления заказчиком всех авансовых платежей, предусмотренных п. 2.2.1 этого договора, окончание работ - 31.12.2008.

Поскольку сторонами не согласовано условие о начальном сроке выполнения работ (срок перечисления заказчиком аванса не определен, следовательно, начальный срок выполнения работ не установлен; график выполнения работ отсутствует), конкретные виды и объемы поручаемых подрядчику работ не определены (дефектная ведомость и проектно-сметная документация не составлялись), суды первой и апелляционной инстанций правомерно признали договор от 27.10.2008 незаключенным ввиду несогласования его существенных условий..."

 

Постановление ФАС Уральского округа от 08.12.2009 N Ф09-9637/09-С2 по делу N А07-5710/2009

"...Из материалов дела следует, что 07.12.2006 стороны оформили договор подряда N 30, по условиям которого заказчик (ответчик) поручает и оплачивает, а исполнитель (истец) принимает на себя обязательство по выполнению следующих видов работ: проверка соответствия документов по проекту "Опытно-производственная база по утилизации промышленных отходов ООО "Эко-Гарант" требованиям нормативно-правовых актов в области экологии и охраны окружающей среды, сопровождение: по проведению экспертизы промышленной безопасности проекта, получению заключений Роспотребнадзора, ГО ЧС, Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Республике Башкортостан, - и сдаче их результатов заказчику.

Согласно п. 4.1 договора исполнитель обязуется приступить к выполнению работ с момента предоставления заказчиком необходимой документации. Срок окончания работ: через 45 рабочих дней. Работы могут быть выполнены досрочно.

При исследовании условий договора от 07.12.2006 N 30 суд первой инстанции, руководствуясь ст. 190, 708 Кодекса, пришел к правильному выводу о том, что договор является незаключенным, поскольку сроки начала и окончания работ, определенные указанием на события, не обладающие признаком неизбежности наступления, не могут быть признаны согласованными..."

 

Постановление ФАС Уральского округа от 02.12.2009 N Ф09-9534/09-С2 по делу N А60-3970/2009-С2

"...Как следует из материалов дела, обществами "Конвертор" (исполнитель) и "ПКП "Уралтехнострой" (заказчик) оформлен договор подряда от 17.09.2007 N СП08/07, по условиям которого исполнитель обязуется осуществить разработку технической документации для ремонта газового оборудования котла N 7 в Центральной котельной филиала "Производство полиметаллов" общества "Уралэлектромедь", а заказчик принять выполненные работы и оплатить их результат.

Полагая, что данный договор сторонами не заключен в связи с отсутствием соглашения о начальном и конечном сроках выполнения работ, а денежные средства, полученные обществом "Конвертор", являются его неосновательным обогащением, общество "ПКП "Уралтехнострой", обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования, суды обеих инстанций исходили из незаключенности договора подряда и наличия оснований для возврата аванса, перечисленного при отсутствии между сторонами договорных правоотношений.

Согласно ст. 190 Кодекса установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.

В договоре подряда от 17.09.2007 N СП08/07 начало выполнения проектных работ поставлено в зависимость от поступления аванса, то есть события, которое не является неизбежным и зависит от воли сторон. Следовательно, указание на поступление аванса в качестве события, определяющего начальный срок выполнения работ, не может квалифицироваться как согласование сторонами данного условия.

Поскольку условия о начальном и конечном сроках выполнения работ сторонами в договоре от 17.09.2007 N СП08/07 не согласованы, а данные условия в силу п. 1 ст. 432, ст. 708 Кодекса являются существенными для этого вида договора, вывод судов о незаключенности договора подряда от 17.09.2007 N СП08/07 является правильным..."

 

Постановление ФАС Уральского округа от 02.12.2009 N Ф09-9507/09-С2 по делу N А34-1093/2009

"...Из материалов дела следует, что 22.10.2008 стороны оформили договор подряда N 50, в соответствии с условиями которого исполнитель (истец) принял на себя обязательство выполнить по заданию заказчика (ответчик) инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания и передать техническую документацию по объекту "Рабочая документация полигона твердых бытовых отходов на участке площадью 16,7 га, расположенном в границах муниципального образования Лесниковский сельсовет Кетовского района Курганской области", заказчик, в свою очередь, принял на себя обязательство произвести оплату.

В соответствии с п 7.1 договора начало работ определено - в течение 7 дней с даты получения аванса, окончание - 70 дней после получения топографических планов.

При исследовании условий договора от 22.10.2009 N 50 суд первой инстанции, руководствуясь ст. 432, 702, 708 Кодекса, пришел к правильному выводу о том, что договор является незаключенным, поскольку сроки начала и окончания работ, определенные указанием на события, не обладающие признаком неизбежности наступления, не могут быть признанными согласованными..."

 

Постановление ФАС Уральского округа от 01.12.2009 N Ф09-9395/09-С2 по делу N А60-7626/2009-С11

"...Из материалов дела следует, что истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) 17.06.2008 подписан договор N 2-08 подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, по условиям которого подрядчик по заданию заказчика обязуется откорректировать проектную документацию в составе: "РП" - рабочая документация.

Срок начала выполнения работ по договору - день, следующий за последним днем срока, установленного для оплаты аванса, а срок окончания определяется по истечении 2 месяцев с момента перечисления авансового платежа.

Из договора от 17.06.2008 N 2-08 следует, что начало срока работ поставлено в зависимость от произведенной предварительной оплаты истцом. Указанное обстоятельство не обладает качеством неизбежности наступления, в связи с чем не подпадает под требования п. 2 ст. 190 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяющего правила установления сроков. Кроме того, окончательный срок выполнения работ сторонами также не согласован.

Поскольку договор не содержит существенного условия о начальном и конечном сроке выполнения работ, суды, руководствуясь ст. 190, 191, 432, 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, верно признали его незаключенным.

Судами обоснованно указано на то, что сам по себе факт перечисления истцом аванса не свидетельствует о надлежащем согласовании сторонами срока начала выполнения работ и противоречит положениям ст. 190, 191 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку данный срок стороны по договору обусловили не конкретной датой внесения авансового платежа, а наступлением самого события перечисления аванса, которое не является неизбежным, поскольку зависит от воли стороны..."

 

Постановление ФАС Уральского округа от 30.11.2009 N Ф09-9339/09-С2 по делу N А60-19709/2009-С1

"...Из материалов дела следует, что между обществом (подрядчик) и фирмой "Неймар Инжиниринг Сайпрус Лимитед" (заказчик) 21.12.2007 подписан договор подряда N 133 на выполнение проектных работ, согласно условиям которого подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить разработку рабочего проекта трансформаторной подстанции по адресу: г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, а также работы по проектированию системы гарантированного электроснабжения, включающей в себя технический проект дизель-генераторной установки, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

Из договора от 21.12.2007 N 133 следует, что начало срока работ поставлено в зависимость от произведенной предварительной оплаты и совершении ответчиком определенных действий. Указанные обстоятельства не обладают качеством неизбежности наступления, в связи с чем, не подпадают под требования п. 2 ст. 190 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяющего правила установления сроков. Кроме того, окончательный срок выполнения работ сторонами также не согласован.

При таких обстоятельствах суд обоснованно признал договор подряда от 21.12.2007 N 133 незаключенным..."

 

Постановление ФАС Уральского округа от 26.11.2009 N Ф09-9284/09-С2 по делу N А50-15114/2008

"...Из материалов дела следует, что истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) подписан договор подряда 18.10.2007 N 9, по условиями которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя работы по капитальному ремонту котла ПТВМ-50 котельной N 4 общества с ограниченной ответственностью "Тепло-М" на территории "Мотовилихинские заводы".

Пункт 2.1 договора предусматривает, что подрядчик приступает к работам после утверждения заказчиком всей сметно-договорной документации.

Сдача подрядчиком работ заказчику производится после выполнения работ, поручаемых ему по договору в порядке, установленном правилами производства, приемки работ и техническими условиями (п. 3.2 договора).

Начальный и конечный сроки выполнения работ в соответствии с п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации являются существенными условиями договора подряда.

В силу ст. 190 Гражданского кодекса Российской Федерации установленный сделкой срок должен определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.

Суды пришли к выводу о наличии оснований для признания договора подряда от 18.10.2007 N 9 незаключенным, поскольку он не содержит указания на начальный и конечный срок выполнения работ.

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения..."

 

Постановление ФАС Уральского округа от 26.11.2009 N Ф09-9332/09-С2 по делу N А50-7870/2009

"...Как следует из материалов дела, между обществом "Кран" и обществом "Верхнекамский Судостроительный Комплекс" 16.04.2007 заключен договор N 16, согласно которого, заказчик поручает и оплачивает, а подрядчик принимает на себя выполнение работ по ремонту и монтажу грузоподъемных механизмов.

Пунктом 2.1 дополнительного соглашения от 27.06.2008 N 15 подрядчик обязан выполнить предусмотренные дополнительным соглашением работы в течение 45 календарных дней со дня поступления предоплаты. Предоплата, согласно п. 3.2 дополнительного соглашения N 15, должна быть перечислена до начала работ.

Судами обеих инстанций, на основании имеющихся в деле доказательств, исследованных согласно требованиям ст. 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установлено, что из содержания договора следует, что работы должны быть начаты с момента получения аванса от подрядчика и окончены в течение 45 дней.

Таким образом, учитывая, что внесение заказчиком аванса не обладает качеством неизбежности наступления, то начальный срок выполнения работ не может быть признан согласованным (п. 2 ст. 190 Кодекса). В связи с этим конечный срок выполнения работ определить в соответствии с п. 2.1 дополнительного соглашения от 27.06.2008 N 15 к договору от 16.04.2007 N 16 не представляется возможным.

Поскольку в соответствии с п. 1 ст. 432, п. 1 ст. 708 Кодекса условия о начальном и конечном сроках выполнения работы являются существенными условиями договора подряда, при отсутствии соглашения по ним договор подряда считается незаключенным..."

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...